2014다235189(비실명).hwp

Size: px
Start display at page:

Download "2014다235189(비실명).hwp"

Transcription

1 대법원 판 결 사건 2014다 공사대금원고, 피상고인겸상고인대림산업주식회사원고, 피상고인벽산건설주식회사의소송수계인회생채무자벽산건설주식회사의관리인소외 1의소송수계인회생채무자벽산건설주식회사의관리인소외 2의소송수계인파산채무자벽산건설주식회사의파산관재인원고 2 원고, 피상고인겸상고인삼부토건주식회사외 9인소송대리인법무법인 ( 유한 ) 율촌담당변호사변현철외 6인 피고, 피상고인 피고, 상고인 대한민국 서울특별시 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 동인 담당변호사이창세외 3 인 피고들보조참가인 부천시 소송대리인법무법인로웰 담당변호사김동섭 - 1 -

2 원심판결 서울고등법원 선고 2013 나 판결 판결선고 주 문 원심판결중피고서울특별시패소부분을파기하고, 이부분사건을서울고등법원에환송한다. 원고벽산건설주식회사의소송수계인회생채무자벽산건설주식회사의관리인소외 1의소송수계인회생채무자벽산건설주식회사의관리인소외 2의소송수계인파산채무자벽산건설주식회사의파산관재인원고 2를제외한나머지원고들의피고대한민국에대한상고를모두기각한다. 위나머지원고들과피고대한민국사이에생긴상고비용은위나머지원고들이부담한다. 이 유 상고이유를판단한다. 1. 기본적사실관계및쟁점가. 원심이제1심판결을인용하여인정한사실관계는다음과같다. (1) 이사건공사계약체결경위 ( 가 ) 피고서울특별시 ( 이하 피고서울시 라한다 ) 는서울지하철 7호선온수역에서인천지하철 1호선부평구청역까지연결하는내용의 9개정거장, 총연장 10.2km 규모의지하철 7호선연장공사 ( 이하 이사건공사 라한다 ) 를추진하였고, 2003년 3월경 - 2 -

3 위연장구간을통과하는지방자치단체인인천광역시및피고들보조참가인부천시 ( 이하 보조참가인 이라고만한다 ) 와사업시행및사업비부담에관하여업무협약을체결하였다. ( 나 ) 피고서울시산하서울시도시기반시설본부 ( 변경전명칭 : 서울특별시지하철건설본부 ) 는조달사업에관한법률및그시행령에따라피고대한민국산하조달청장에게이사건공사계약의체결을요청하였고, 조달청장은이사건공사를 701공구내지 704공구로구분한다음 공사입찰공고를하였다. ( 다 ) 원고들은원심판결별지1 기재와같이각공구별로공동이행방식의공동수급체를구성하여입찰에참가하였고, 피고대한민국과사이에, 각공구별로총공사준공일을 로부기하여 1차분계약을체결하였다. (2) 총공사기간의변경 ( 가 ) 국토해양부장관은 서울도시철도 7호선 ( 온수역-부평역 ) 기본계획변경 을고시하여사업기간을당초 2004년 ~2010년 에서 2004년 ~2012년 으로변경하였다. ( 나 ) 701공구의대표사인원고대림산업주식회사는 해당책임감리원에게총괄계약의준공기한을 에서 로, 12차분공사의준공기한을 에서 로변경을요청하면서, 12차분공사의준공기간이연장되더라도그에따른추가간접비를청구하지아니하나, 최종정산변경계약시계약기간의연장에따른변경내용을반영하여실비를초과하지아니하는범위안에서계약금액을조정하고자한다는의견을밝혔다. ( 다 ) 702공구의대표사인원고현대건설주식회사는 해당책임감리원 - 3 -

4 에게총괄계약의준공기한을 에서 로, 8차분공사의준공기한을 에서 로변경을요청하면서총괄계약기간연장변경전공기연장으로인한추가간접비를청구할예정임을밝혔다. ( 라 ) 703공구의대표사인원고주식회사대우건설은 해당책임감리원에게총괄계약의준공기한을 에서 로, 8차분공사의준공기한을 에서 로변경을요청하면서 8차분공사의준공기간이연장되더라도간접공사비의조정없이시행할것이나총괄계약의공사기간연장으로인한추가간접공사비를청구할예정임을밝혔다. ( 마 ) 704공구의대표사인원고삼성물산주식회사는 해당책임감리원에게총괄계약의준공기한을 에서 로, 9차분공사의준공기한을 에서 로변경을요청하면서총괄계약의공사기간연장에따른계약금액을조정할의사를밝혔다. ( 바 ) 원고들과피고서울시는 701공구의경우 에, 702공구의경우 에, 703공구의경우 에, 704공구의경우 에각준공기한을당초 에서 로변경하였다. (3) 공사기간연장에따른계약금액조정신청 ( 가 ) 이후원고들은서울시도시기반시설본부에게, 701공구의경우 에, 702공구의경우 에, 703공구의경우 에, 704공구의경우 에각준공기한연장에따른계약금액의조정을요청하였다. 서울시도시기반시설본부는 원고들에게이사건공사가장기계속공사계약으로연차별로계약을체결하여중단없이추진된공사이므로계약내용의변경으로인한계약금액조정사유에 - 4 -

5 해당하지않는다고회신하였다. ( 나 ) 원고들은 서울시도시기반시설본부에게재차원고들의귀책사유없이공사기간이연장되었음을이유로공사기간연장에따른계약금액의조정을신청하였으나, 서울시도시기반시설본부는 원고들에게이사건공사가장기계속공사로서원고들과의합의에의하여연차별도급계약을체결하여추진되었고, 공기연장비용이이미연차별계약금액에포함되어있음을이유로계약금액조정요청에응할수없다고회신하였다. (4) 연차별계약및총괄계약의변경원고들과피고서울시는이사건공사에관하여원심판결별지2 기재와같이각공구별로설계변동, 물가변동, 공사구역변경등의사유로수회에걸쳐연차별계약을체결하였고, 이에따라부기사항인총공사기간과총공사금액을변경하였다. 나. 원고들은이사건공사의총공사기간이연장되었음을이유로이로인하여증가한간접공사비의지급을구하고있다. 장기계속공사계약의경우총괄계약서 ( 총공사금액, 총공사기간등을정하는계약서 ) 를별도로작성하지아니한채연차별계약서를작성하면서 총공사금액, 총공사기간 등의용어를사용하여그내용을부기하고있다. 이사건의주된쟁점은장기계속공사계약에서총공사기간이최초로부기한공사기간보다연장된경우에공사기간이변경된것으로보아계약금액조정을인정할수있는지여부이다. 2. 장기계속공사계약에서총괄계약과연차별계약의관계등에관하여 ( 피고서울시와보조참가인의상고이유제1점 ) 가. (1) 구국가를당사자로하는계약에관한법률 ( 법률제11377호로 - 5 -

6 개정되기전의것, 이하개정전, 후에관계없이 국가계약법 이라한다 ) 제21조는 각중앙관서의장또는계약담당공무원은임차 운송 보관 전기 가스 수도의공급기타그성질상수년간계속하여존속할필요가있거나이행에수년을요하는계약에있어서는대통령령이정하는바에의하여장기계속계약을체결할수있다. 이경우에는각회계연도예산의범위안에서당해계약을이행하게하여야한다. 라고규정하고있다. 그리고국가계약법시행령제69조제2항은 장기계속공사는낙찰등에의하여결정된총공사금액을부기하고당해연도의예산의범위안에서제1차공사를이행하도록계약을체결하여야한다. 이경우제2차공사이후의계약은부기된총공사금액 ( 제 64조내지제66조의규정에의한계약금액의조정이있는경우에는조정된총공사금액을말한다 ) 에서이미계약된금액을공제한금액의범위안에서계약을체결할것을부관으로약정하여야한다. 라고규정하고있다. (2) 이처럼장기계속공사계약은총공사금액및총공사기간에관하여별도의계약을체결하고다시개개의사업연도별로계약을체결하는형태가아니라, 우선 1차년도의제1차공사에관한계약을체결하면서총공사금액과총공사기간을부기하는형태로이루어진다. 제1차공사에관한계약체결당시부기된총공사금액및총공사기간에관한합의를통상 총괄계약 이라칭하고있는데, 이러한총괄계약에서정한총공사금액및총공사기간은국가등이입찰당시예정하였던사업의규모에따른것이다. 사업연도가경과함에따라총공사기간이연장되는경우추가로연차별계약을체결하면서그에부기하는총공사금액과총공사기간이같이변경되는것일뿐연차별계약과별도로총괄계약 ( 총공사금액과총공사기간 ) 의내용을변경하는계약이따로체결되는것은아니다

7 (3) 따라서위와같은총괄계약은그자체로총공사금액이나총공사기간에대한확정적인의사의합치에따른것이아니라각연차별계약의체결에따라연동되는것이다. 일반적으로장기계속공사계약의당사자들은총괄계약의총공사금액및총공사기간을각연차별계약을체결하는데잠정적기준으로활용할의사를가지고있을뿐이라고보이고, 각연차별계약에부기된총공사금액및총공사기간그자체를근거로하여공사금액과공사기간에관하여확정적인권리의무를발생시키거나구속력을갖게하려는의사를갖고있다고보기어렵다. 즉, 장기계속공사계약에서이른바총괄계약은전체적인사업의규모나공사금액, 공사기간등에관하여잠정적으로활용하는기준으로서구체적으로는계약상대방이각연차별계약을체결할지위에있다는점과계약의전체규모는총괄계약을기준으로한다는점에관한합의라고보아야한다. 따라서총괄계약의효력은계약상대방의결정 ( 연차별계약마다경쟁입찰등계약상대방결정절차를다시밟을필요가없다 ), 계약이행의사의확정 ( 정당한사유없이연차별계약의체결을거절할수없고, 총공사내역에포함된것을별도로분리발주할수없다 ), 계약단가 ( 연차별계약금액을정할때총공사의계약단가에의해결정한다 ) 등에만미칠뿐이고, 계약상대방이이행할급부의구체적인내용, 계약상대방에게지급할공사대금의범위, 계약의이행기간등은모두연차별계약을통하여구체적으로확정된다고보아야한다. (4) 아래와같은사정도이러한해석을뒷받침한다. ( 가 ) 장기계속공사계약의총괄계약에서정한총공사기간의구속력을인정하는것은결국 1년이상진행되는계약의효력을인정하는것이되어예산일년주의에반하거나국회의예산심의 확정권내지의결권을침해할여지가있다는점에서도위와같은 - 7 -

8 해석이타당하다. 1년이상진행되는계약에서총공사기간의구속력은계속비계약에한하여인정될수있을뿐이다. ( 나 ) 개정된공사계약일반조건제20조제9항은장기계속공사계약의경우에계약상대자의계약금액조정청구는각차수별준공대가수령전까지하여야조정금액을지급받을수있다고정하고있다. 이러한규정은연차별계약을기준으로공사대금조정을인정하는것으로총괄계약에서정한총공사기간의구속력을인정하지아니하는취지로보아야한다. 위개정된일반조건은 부터시행되었으나이는새로운내용을정한것이아니라해석상적용되어야할내용을확인적으로명시한것에불과하다. 따라서설령그이전의장기계속공사계약에위개정된일반조건이직접적용되지는않는다하더라도그와동일하게해석하는것이타당하다. ( 다 ) 국가계약법시행령은연차별계약완료시계약보증금중이행이완료된부분에해당하는부분을반환하도록하고있고 ( 제50조제3항 ), 하자담보책임기간이나하자보수보증금및지체상금등도모두연차별계약을기준으로산정하고있다 ( 제60조, 제 62조, 제74조 ). 이는연차별계약을기준으로장기계속공사계약이실행된다는점을보여준다. ( 라 ) 계약상대방이아무런이의없이연차별계약을체결하고공사를수행하여공사대금까지모두수령한후최초준공예정기한으로부터상당한기간이지나서그기간동안의추가공사비를한꺼번에청구하는것을허용할경우, 예산의편성및집행에큰부담을주게되고, 각회계연도예산의범위내에서장기계속공사계약의집행을하도록규정하고있는법의취지에도반한다. ( 마 ) 장기계속공사에서는연차별공사가완료될때마다공사대금의정산을하며, - 8 -

9 계약금액의조정이필요한경우에도연차별준공대가수령전까지실비를초과하지않는범위안에서산출근거를첨부한신청서를제출해야만한다. 그런데도전체공사가완료된후한꺼번에공기연장에따른추가공사비의청구를허용하게되면이는연차별공사대금정산원칙에반할뿐아니라, 기간의경과에따라정확한실비산정도쉽지않게되어불필요한법적분쟁을야기하게되는등의문제가생긴다. 나. 그런데도원심은이와달리총괄계약에서정한총공사기간에법적구속력이있다는전제하에, 그판시와같은이유로, 총괄계약에서의총공사금액은총공사기간동안의간접공사비등을포함한전체공사비이므로공사의중단없이연차별계약이체결되고그에따라공사가진행되었다고하더라도연장된총공사기간에대하여총공사금액조정을할수있다고보아이사건총공사기간이 21개월연장되었음을이유로한원고들의간접공사비증액청구를일부인용하였다. 이러한원심의판단에는, 앞서본장기계속공사계약에서총괄계약과연차별계약의관계및총괄계약에서정한총공사기간의효력등에관한법리를오해하여판결에영향을미친잘못이있다. 이를지적하는피고서울시와보조참가인의이부분상고이유주장은이유있다. 3. 나머지상고이유에대하여가. 원고 ( 상고인 ) 들의상고이유에대하여원심은제1심판결을인용하여그판시와같은이유로, 원고들과피고들사이에공사의착공, 대가의지급등계약이행과관련하여피고서울시가원고들에대하여이사건공사계약의권리 의무를가지기로합의하였다고봄이타당하므로, 이사건공사계약의당사자는피고대한민국이아니라피고서울시라는취지로판단하였다

10 관련법리와적법하게채택된증거들에비추어살펴보면, 이부분원심의판단에상고이유주장과같은조달계약의법적성질, 처분문서인 1차분공사계약의해석등에관한법리오해의위법이없다. 나. 피고서울시의부제소합의에관한상고이유에대하여원심은제1심판결을인용하여그판시와같은이유로, 원고들과피고서울시사이에이사건공사기간연장에따른간접공사비청구에관하여부제소합의를하였다고인정하기에부족하고달리이를인정할증거가없다고판단하였다. 관련법리와적법하게채택된증거들에비추어살펴보면, 이부분원심의판단에도상고이유주장과같은부제소합의에관한법리오해등의위법이없다. 4. 결론그러므로피고서울시및보조참가인의나머지상고이유에대한판단을생략한채, 원심판결중피고서울시패소부분을파기하고, 이부분사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하며, 원고벽산건설주식회사의소송수계인회생채무자벽산건설주식회사의관리인소외 1의소송수계인회생채무자벽산건설주식회사의관리인소외 2의소송수계인파산채무자벽산건설주식회사의파산관재인원고 2를제외한나머지원고들의피고대한민국에대한상고를모두기각하고, 위나머지원고들과피고대한민국사이에생긴상고비용은패소자들이부담하기로하여, 주문과같이판결한다. 이판결에는장기계속공사계약에서총괄계약과연차별계약의관계등에관한피고서울시와보조참가인의상고이유에대한판단부분에관한대법관김소영, 대법관조희대, 대법관김재형, 대법관노정희의반대의견이있는외에는관여법관의의견이일

11 치되었으며, 대법관조재연, 대법관박정화의다수의견에대한보충의견이있다. 5. 피고서울시및보조참가인의상고이유에관한대법관김소영, 대법관조희대, 대법관김재형, 대법관노정희의반대의견가. (1) 이사건의주요쟁점은장기계속공사계약에서총공사기간이최초로부기한공사기간보다연장된경우에공사기간이변경된것으로보아계약금액조정을인정할수있는지여부이다. (2) 원고들이계약금액조정으로구하는이사건공사대금은간접공사비로서오로지공사기간의연장으로발생한비용이다. 간접공사비에는간접노무비, 간접재료비, 기타경비등이포함되는데, 그중관리직인건비나관리사무실임차료등과같이공사대금이증가하지않더라도공사기간이길어지면추가로발생하는항목들이있다. 원고들은이와같이공사기간이연장되어추가로발생하는항목들의비용만을구하고있는것이다. (3) 현실적으로는장기계속공사계약을이행하는과정에서연차별계약체결사이에통상공백기가있고, 계약당사자도이점에관해서는어느정도양해를하고장기계속공사계약을체결한다. 그러나계약당사자는총공사기간내에공사가완료될것을신뢰하고장기계속공사계약을체결한다. 최초계약시간접공사비를포함한입찰가격역시이를전제로결정된다. 따라서총공사기간에변동이없는한, 총공사기간중에공백기가발생하였다거나그반대로공백기없이공사가계속진행되었다거나아니면각연차별계약의공사기간에증감이있다고하더라도, 그로인해증감되는간접공사비는모두최초총공사금액에포함되어있다고볼수있으므로, 특별한사정이없는한계약금액을조정할필요성은없다. 즉, 현실적으로공사기간연장에따른계약금액조정

12 이문제되는상황은연차별계약이연장되는경우가아니라총공사기간이연장되는경우이다. 장기계속공사계약을이행하는과정에서예산미확보등과같이발주자에게책임있는사유로총공사기간내에공사가이행될수없는경우에는총공사기간을연장하게되고그연장된총공사기간내에연차별계약이추가로체결된다. 공사업체가총공사기간의연장에동의하면서발주자에게총공사대금을증액해줄것을신청하는데대하여, 발주자가이를거부하는경우에공사업체는이사건과같이간접공사비지급을구하는소송을제기하게된다. 다수의견은 총괄계약이연차별계약에연동된다 고표현하면서연차별계약에중점을두고있다. 그러나앞서본바와같이장기계속공사계약이행의실제모습은총괄계약에서정한총공사기간이연장되면연장된기간내에연차별계약이추가로체결되는것이다. 다수의견은현실의모습과는정반대의상황을전제로논의하고있는것이다. (4) 다수의견은장기계속공사계약에서총괄계약이정한총공사기간, 총공사대금등은법적구속력이없으므로발주자의책임으로총공사기간이연장되더라도이를이유로공사업체가증액을청구할수없다고본다. 구체적인내용은다음과같다. 총괄계약은전체적인사업의규모나공사금액, 공사기간등에관하여잠정적으로활용하는기준으로서, 구체적으로는계약상대방이각연차별계약을체결할지위에있다는점과그계약의규모는총괄계약을기준으로한다는점에관한합의라고보아야한다. 따라서총괄계약의구속력은계약상대방의결정 ( 연차별계약마다경쟁입찰등계약상대방결정절차를다시밟을필요가없다 ), 계약

13 이행의사의확정 ( 정당한사유없이연차별계약의체결을거절할수없다 ) 등에만미칠뿐이고, 계약의목적인급부의내용, 계약상대방에게지급할공사대금의범위, 계약의이행기간등은모두연차별계약을통하여구체적으로확정된다. 그러나다수의견은계약의성립과효력에관한법리에어긋날뿐만아니라국가계약법령이추구하는이념에도반하고, 개별적인관련규정에도어긋나는해석이다. 따라서다수의견에찬성할수없다. 그이유를아래와같이밝힌다. 나. 다수의견도앞서본바와같이총괄계약의성립을인정하고있다. 계약이성립하기위해서는당사자사이에의사의합치가있을것이요구되고, 이러한의사의합치는계약의내용을이루는모든사항에관하여있어야하는것은아니지만본질적사항이나중요한사항에관하여는구체적으로의사가합치되거나적어도장래구체적으로특정할수있는기준과방법등에관한합의는있어야한다. 당사자가의사의합치가이루어져야한다고표시한사항에대하여합의가이루어지지않은경우에는특별한사정이없는한계약은성립하지않는다고보아야한다 ( 대법원 선고 2000다51650 판결, 대법원 선고 2015다34437 판결등참조 ). 특히대법원은 공사금액이수백억원이고공사기간도 14개월이나되는장기간에걸친대규모건설하도급공사에서는특별한사정이없는한공사금액외에구체적인공사시행방법과준비, 공사비지급방법등과관련된제반조건등그부분에대한합의가없다면계약이체결되지않았으리라고보이는중요한사항에관한합의까지이루어져야비로소그합의에구속되겠다는의사의합치가있었다고볼수있고, 하도급계약의체결을위하여교섭당사자가견적서, 이행각서, 하도급보증서등의서류를제출하였다는것만으로는하도급계약이체결되었다고볼수없다 고판단한바도있다 ( 대법원

14 선고 99다40418 판결참조 ). 이사건장기계속공사계약의총공사기간이비록부기의방법으로기재되어있더라도그시기가특정되어있으므로당사자사이에총공사기간에관한의사의합치가있는것이다. 이러한점에서는총괄계약이성립하였다고판단한다수의견은타당하다. 그러나다수의견은총괄계약의성립을인정하면서도그효력을제한하는근거에대하여는설명하지못하고있다. 법률행위가성립하면효력이발생하는것이원칙이고다만그법률행위의목적이불가능하거나위법하거나사회적타당성이없는경우에만효력이제한된다. 민법의기본이념인사적자치의원칙에비추어의사의합치가있는경우에는그효력을임의로제한할수없고, 제한하려면그에합당한이유와근거가있어야만한다. 다수의견은총괄계약의성립을인정하면서도그효력이나구속력을제한하는근거를제시하지못하고있다. 더구나효력을전부제한하는것이아니라일부만을제한하고있고, 그것도공사계약에서가장중요한사항이라고할수있는공사대금과공사기간이다. 공사업체인원고들이이러한의사를가졌을리없고, 그와같은의사를표시한적도없으며, 관련법령에서이러한제한을두고있지도않다. 다수의견은관련법령의해석상그효력을제한한다는취지인듯하나, 이는명시적인규정이없는데도원칙에대한예외를해석에의하여쉽게인정하는것으로법률해석의방법으로타당하지않다. 따라서다수의견은법률행위의성립은인정하면서도아무런근거없이그효력을제한하는것으로서법률행위의성립과효력에관한법리를위반한것이다. 다. 다수의견은국가계약법등이추구하는이념인신의성실의원칙에도반하고, 구체

15 적관련규정에도반한다. (1) 국가계약법제5조제1항은 계약은서로대등한입장에서당사자의합의에따라체결되어야하며, 당사자는계약의내용을신의성실의원칙에따라이행하여야한다. 라고정하고있다. 국가계약법시행령제4조는 각중앙관서의장또는그위임ㆍ위탁을받은공무원은계약을체결함에있어서법, 이영및관계법령에규정된계약상대자의계약상이익을부당하게제한하는특약또는조건을정하여서는아니된다. 라고정하고있다. 공사기간연장등에따른계약금액조정제도는신의성실의원칙에근거하여구체화된제도다. 즉, 계약금액조정제도는물가변동, 설계변경, 공사기간변경등의사정이발생하였는데도원래의계약금액에구속력을인정하는것은신의성실의원칙에반하기때문에인정된다. 그런데다수의견에따르면공사업체는총공사기간이연장됨에따라발생하는간접공사비를일방적으로부담하면서도한편으로는발주자가연차별계약체결을요구하면이에응해야하는지위에있게된다. 발주자는연차별계약의공사기간을연장할필요없이연차별계약을추가하는방법으로실질적으로총공사기간을연장할수있다. 발주자는간접공사비를추가로부담하지않은채실질적으로총공사기간을연장할수있게되는데, 이는불합리하다. 이러한해석은발주자만일방적으로유리한지위에있게되어신의성실의원칙에반한다. 다수의견은결국장기계속공사계약이예산집행의경직성및국회의예산심사권침해등계속비계약이지닌단점을보완하는제도로활용되는것을넘어국가의예산부족으로인한공사지연의위험을공사업체에전가하고정당한대가지급을회피하는수단으로활용되는것을허용하는결과가된다. 이러한결론이도출되는점을경계할필

16 요가있다. (2) 관련규정을살펴보면총괄계약에서정한총공사기간이나총공사대금이장기계속공사계약의집행기준이된다는점을알수있다. 즉, 국가계약법시행령은장기계속공사의경우예산상의총공사금액의범위안에서예정가격을결정하고 ( 제8조제2항 ), 총공사를대상으로하여입찰하게하며 ( 제14조제8항 ), 계약을체결할때낙찰등에의하여결정된총공사금액을부기하고, 아울러연차별계약금액을정할때총공사의계약단가에의해결정하며 ( 제69조제2항, 제4항 ), 총공사금액의 10/100 이상을계약보증금으로납부하도록하고, 계약상대자가 2차이후의공사계약을체결하지아니한경우계약보증금을국고에귀속시키도록정하고있다 ( 제50조, 제51조 ). 특히국가계약법시행령제64조제1항, 제66조제1항등에따르면, 장기계속공사에서총공사기간의연장으로인해조정되는계약금액은물가변동이나설계변경에서와마찬가지로바로 부기된총공사금액 이라고정하고있다. 라. 다수의견은총공사기간에대하여구속력을인정하는것이계속비계약이아니면서도 1년이상진행되는계약의효력을인정하는것으로예산일년주의에반하거나국회의예산심의확정권또는의결권을침해한다고주장한다. 그러나장기계속공사계약은국회가스스로입법한국가계약법에따라인정되는것이다. 이러한경우까지예산일년주의에반한다거나국회의예산심의확정권또는의결권을침해한다고볼수있는지의문이다. 또한다수의견은개정된공사계약일반조건제20조제9항은장기계속공사계약의경우에각연차별준공대금수령전에계약금액조정신청을하여야한다는취지로정하고있고, 국가계약법시행령은연차별계약완료시계약보증금중이행이완료된부분

17 에해당하는부분을반환하도록하며 ( 제50조제3항 ), 하자담보책임기간, 하자보수보증금과지체상금등도모두연차별계약을기준으로산정하고있는점 ( 제60조, 제62조, 제74조 ) 을근거로들고있다. 그러나총공사기간에대하여법적구속력을인정하는견해가위규정들과배치된다고볼수없다. 공사계약일반조건제20조제9항은국가가총공사기간연장에대한계약금액조정을인정하지않던관행아래에서다른사유들에의한계약금액조정업무를처리하기위한것이고, 위국가계약법시행령규정들은공백기가현실적으로발생하는점을고려하여공정한업무처리를위해둔것으로볼수있기때문이다. 마. 장기계속공사계약에적용되는관련법령이나계약조건은국가가입법하거나정한것으로이러한규정이명확하지않은경우에는작성자불이익원칙을적용하여야한다. 대법원은작성자불이익원칙의법리를선언하였고, 이는확고한법리로자리잡았다. 약관의규제에관한법률과관련하여 약관의내용통제원리로작용하는신의성실의원칙은보험약관이보험사업자에의하여일방적으로작성되고보험계약자로서는그구체적조항내용을검토하거나확인할충분한기회가없이보험계약을체결하게되는계약성립의과정에비추어, 약관작성자는계약상대방의정당한이익과합리적인기대즉보험의손해전보에대한합리적인신뢰에반하지않고형평에맞게끔약관조항을작성하여야한다는행위원칙을가리키는것 이라고하면서 ( 대법원 선고 90다카23899 전원합의체판결등참조 ), 신의성실의원칙에따라당해약관의목적과취지를고려하여공정하고합리적으로해석하되, 개개계약당사자가기도한목적이나의사를참작함이없이평균적고객의이해가능성을기준으로객관적, 획일적으로해석

18 하여야하며, 위와같은해석을거친후에도약관조항이객관적으로다의적으로해석되고그각각의해석이합리성이있는등당해약관의뜻이명백하지아니한경우에는고객에게유리하게해석하여야한다 고판시하였다 ( 대법원 선고 2009다 판결등참조 ). 위와같은법리는약관에만적용되는것이아니라이와유사한경우에도적용되어야한다. 왜냐하면작성자불이익원칙은신의성실의원칙에근거하는데신의성실의원칙은민법의기본이념이기때문이다. 장기계속공사계약에적용되는관련법령이나계약조건의해석이불분명하다면이러한법령과계약조건을정한국가가이로인한불이익을받는것이타당하다. 따라서부기한총공사기간에구속력이있는지여부가관련법령과계약조건에명확하지않다면계약상대방인원고들에게유리하게해석하여구속력을인정하여야한다. 이러한점에서도다수의견에찬성할수없다. 바. 총공사기간과총공사대금에관한총괄계약의구속력을인정하는것이계약상대자뿐만아니라국가등을위해서도필요하다. 간접공사비증액이문제된사안들과는반대로, 예를들어공사업체가필요한장비와인력을투입하지않고최초약정된총공사기간의두배가넘는기간에걸쳐연차별계약체결을요구하며공사를지연하는것을용인할수는없다. 또한총괄계약에정한총공사기간에아무런구속력이없다면, 이사건에서원고들에게준공기한연장신청을하도록하고, 이를승인하는등의절차를거치도록하였을이유도없다. 총공사금액과총공사기간에관한총괄계약의구속력을인정하여계약상대자와국가

19 등쌍방에게그에맞추어연차별계약을체결할의무를부과하더라도, 국가등으로서는국회등의예산승인을얻지못해부득이공사를계속할수없게된경우에는공사계약일반조건제45조에서 객관적으로명백한발주기관의불가피한사정이발생한때에는계약을해제또는해지할수있다. 라고정하고있으므로, 이에근거하여장기계속공사계약을해지하고계약관계에서벗어날수있기때문에불합리한상황도발생하지않는다. 총괄계약에서정한총공사기간의연장에따라총공사대금을조정하는것이므로, 그신청은총공사대금의최종수령전에만하면된다고보는것이논리적이다. 총괄계약에따른공사대금과연차별계약에따른공사대금은구별되는것이므로, 전자에관한계약금액조정신청을후자의최종수령시까지로볼수없다. 총괄계약의독자성과구속력을인정하면서다시연차별최종기성대가수령시마다계약금액조정신청을하라는것은논리모순이다. 사. 원심은, 총공사기간을변경하는총괄계약의총공사대금에서차지하고있는간접공사비는이사건공사의당초준공기한인 까지의공사기간에대한것이고, 연장된기간동안체결된각연차별계약에서산정 반영된간접공사비는공사기간이연장됨으로써당초준공기한까지투입되지않고남아있던직접공사물량의일정비율에따라산정된것으로당초총공사대금에서정한간접공사비의일부이며, 이에는공사기간이연장됨으로써추가로지출하게된간접공사비는포함되어있지않다고판단하였다. 또한원심은, 원고들의계약금액조정신청은총공사기간을연장하는계약을체결할무렵이미적법하게이루어졌다고판단하면서, 장기계속공사계약의본체는각연차별계약이므로연차별계약이성립된이상그후의법률관계는모두각연차별계약

20 내용을기준으로판단하여야하는데, 총괄계약만을별도로보아독자적인계약금액조정신청은불가능하고따라서계약금액조정신청도연차별계약을기준으로각각별개로이루어져야한다 는피고들의주장을배척하였다. 이러한원심의판단은앞에서본법리에따른것으로정당하고, 원심의판단에상고이유주장과같은장기계속공사계약에서총괄계약과연차별계약의관계, 법적성질등에관한법리를오해한잘못이없다. 이러한이유로다수의견에찬성할수없다. 6. 다수의견에대한대법관조재연, 대법관박정화의보충의견가. 장기계속공사계약의경우수급인은각연차별준공대가수령전까지계약금액조정신청을하여야만조정금액을지급받을수있다고보아야한다. 원심판결이나반대의견과같이총공사대금의최종수령전에만하면된다고볼수없다. 구체적으로살펴본다. (1) 장기계속공사계약은입찰공고서류등에의하여총공사의내용과규모가제시되어총공사금액으로입찰하기는하나, 사업전체에대한총예산을확보하지못한상태에서공사가이루어지기때문에각회계연도의예산범위안에서연차별로계약을체결하여공사를수행하고공사대금도연차별계약에따라지급, 정산하는방식으로진행된다는특수성이있다. (2) 한편장기계속공사는완료시까지보통수년또는그이상이걸리기때문에당초의공사금액과예정기간을초과하여공사가완료되는경우가많다. 그원인으로는예산확보문제도있겠으나반드시이에국한되지않고설계변경, 물가변동, 경제상황의변화등실로다양한원인들이복합적으로개입되어있는것이보통이다. 실제로는공

21 사기간만늘어나는것이아니라이와함께공사금액도대폭늘어나는경우를흔히볼수있다. 장기계속공사계약과관련하여예산낭비요소가적지않다는지적이꾸준히제기되고있는이유이기도하다. (3) 장기계속공사의이러한변동가능성은발주자나수급인모두익히잘알고있거나예상할수있는일이다. 장기계속공사계약은주로대형공공공사를대상으로하고있는데, 수급인은향후공사기간의연장가능성과공사금액의증액가능성을모두고려하여대형공공공사입찰에참여하고있다고보아야한다. 나. (1) 장기계속공사계약의이른바총괄계약은 1차년도의제1차공사에관한계약을체결하면서총공사금액과총공사기간을부기하는형태로이루어진다. 사업연도가경과함에따라총공사기간이연장되는경우추가로연차별계약을체결하면서그에부기하는총공사금액과총공사기간이같이변경되는것일뿐연차별계약과별도로총괄계약의내용을변경하는계약이따로체결되는것은아니다. (2) 총괄계약과연차별계약의관계는기본계약과개별계약의관계라고할수있다. 예컨대, 금융기관과이용자사이에체결되는금융거래기본약정과개별대출약정관계와유사하다. 기본약정도효력을가지나대출실행과관련해서는개별대출약정의내용이우선한다. 기본약정의효력은일률적으로정할수없고, 기본약정을체결하는당사자의의사나관련법률규정등을종합하여판단하여야한다. (3) 당사자의의사라는측면에서보면, 장기계속공사의변동가능성은발주자나수급인모두익히잘알고있거나예상할수있는일이다. 장기계속공사계약에서정한총공사기간의구속력을인정하지아니하는것이발주자나수급인의의사에반한다고할수없다

22 국가계약법령의각종규정은계약금액의조정이연차별계약을기준으로이루어지는것을전제로하고있다. 급부의목적즉, 수급인이해야할공사의구체적내용과공사금액, 공사기간은연차별계약에의하여확정되므로이는당연한것이다. 그러므로총괄계약에서정한총공사기간의구속력을인정하지아니하는다수의견은당사자의의사나관련법률규정등을충실히따른것이다. (4) 결국연차별공사기간이연장된경우에만공사기간연장에따른계약금액조정사유가될수있다. 총공사기간은잠정적예정공사기간일뿐이므로여기에확정적인구속력을인정할수없고, 이를초과하였다고하여추가공사비를청구할수없다고보아야한다. 다. (1) 반대의견은다수의견이법률행위인총괄계약의성립을인정하면서도그효력, 특히총공사기간의구속력을제한하는근거를제시하지못하고있다고주장한다. 그러나계약의성립여부와그범위및효력을어떻게인정할것인지는별개의문제이다. 이는당사자의의사해석및계약의해석문제이다. 하나의계약안에서도계약을이루는여러내용중일부에대하여효력을달리정하거나유보하는것은얼마든지가능하다. 장기계속공사의변동가능성, 특히총공사금액과총공사기간의변동가능성은발주자나수급인모두익히잘알고있거나예상할수있는일이다. 더구나국가계약법제21조제2항, 같은법시행령제69조제2항에서는장기계속공사계약에대하여연차별계약을통해서이행하도록규정하고있다. 이러한관련규정하에서다수의견이장기계속공사계약에서정한총공사기간의구속력을부정하는것은당사자의의사해석과관련규정을근거로하는것이다. 따라서반대의견의위와같은주장은부당하다. (2) 반대의견은총괄계약에서정한총공사금액과총공사기간이장기계속공사계약의

23 집행기준이된다고주장한다. 그러나장기계속공사계약은연차별계약을체결하면서총공사금액과총공사기간을부기하는형태로이루어지고, 총괄계약에관하여별도의계약서를작성하지도않는다. 이는장기계속공사계약의본질상연차별계약을기준으로집행이이루어지기때문이다. 단순히부기형태로만존재하는총괄계약을장기계속공사계약의집행기준으로보는반대의견은부당하다. (3) 반대의견은다수의견에따를경우발주자만일방적으로유리한지위에있게되므로이는국가계약법령에서정한신의성실의원칙에반한다고주장한다. 그러나연차별계약을기준으로장기계속공사계약을운영하도록정한각종관련규정은공사업체인수급자와발주자의이익을상호조화롭게고려하기위한것일뿐발주자만을일방적으로유리하게하고자하는것이아니다. 장기계속공사의경우예산확보의불확실성을고려하고철저한기성처리등계약관리를통해국가계약의효율성을제고하기위하여, 총괄계약과는별도로전체공사를연차별로나누어계약하고있고, 연차별공사이행후공사대금을정산하는것을원칙으로하고있다. 또한공사기간연장을이유로공사금액조정이필요한경우그증액방법은실비정산방식을이용하고있다. 실비확인이필요하므로상당한기간이지난후에는이를확인하는것이곤란하다. 이러한사정에비추어보면조정금액을공정하게정하기위해서는그시기를제한할필요성이있다. 이처럼장기계속공사계약에서조정신청시기는발주자와수급인의이익을상호조화롭게고려하기위하여해석상또는관련규정상인정되는시기적제한이라할수있

24 다. 공사계약과관련하여확정적으로지급을마친기성대가는당사자의신뢰보호견지에서계약금액조정의대상이되지아니하므로 ( 대법원 선고 2001다11130 판결등참조 ), 계약상대자는늦어도최종기성대가 ( 또는준공대가 ) 의지급이이루어지기전에계약내용의변경으로인한계약금액조정신청을마쳐야한다. 위판례의취지에따라장기계속공사의경우에는구체적인집행이이루어지는연차별계약을기준으로조정신청시기를정해야한다고해석하는것이타당하다. 더구나위대법원판례이후개정된공사계약일반조건제20조제9항은장기계속공사계약의경우에계약상대자의계약금액조정청구는각차수별 ( 연차별 ) 준공대가수령전까지하여야조정금액을지급받을수있다고정하고있고, 위개정된일반조건은 부터시행되었다. 다수의견은위개정된일반조건이새로운내용을정한것이아니라해석상적용되어야할내용을확인적으로명시한것에불과하다고보는데이는정당하다. 따라서설령이사건과같이위시행일이전에체결된장기계속공사계약에위개정된일반조건이직접적용되지않는경우라하더라도그와동일하게해석하는것이타당하다. 이렇게해석한다고하여신의성실의원칙에반한다고할수없다. (4) 반대의견이들고있는대법원판례들은약관의규제에관한법률과관련하여약관의뜻이명백하지아니한경우작성자불이익원칙을적용한다는취지이다. 앞서살펴본바와같이장기계속공사계약과관련된계약당사자의의사나관련법률규정은명백하다고할수있다. 그뜻이명백하지아니한경우에적용되는작성자불이익원칙을장기계속공사계약에적용할수없다. 따라서반대의견이인용한대법원판례는장기계속공사계약에는적용되지않는다

25 라. 장기계속공사계약에서총공사금액과총공사기간은잠정적예정의의미만있을뿐이며, 이러한점을반영하여연차별계약시에괄호로부기하여표시하는데에그치고있다. 그럼에도당초부기된총공사기간에독자적인구속력을부여하고이를전제로그초과기간에대하여추가공사비를인정하여야한다는반대의견은관련법률규정의취지에어긋날뿐아니라장기계속공사계약의특수성에도맞지않다. 장기계속공사계약에서공사기간의연장여부는연차별계약의공사기간을기준으로판단하여야한다. 또한기간연장으로인한추가공사비의청구등계약금액조정이필요한사유가있다면국가계약법령이정하는절차와방식에따라연차별계약의준공대가수령전까지신청하여야한다. 총공사가완료된후최초에부기되었던총공사기간을새삼들고나와그초과된공사기간에대하여추가공사비를한꺼번에청구하는것은허용되지않는다고보아야한다. 다수의견과같이해석함으로써장기계속공사계약에서추가공사비를둘러싼분쟁을근원적으로줄이고계약금액조정의정확성을제고할수있을것이다. 이상과같이다수의견에대한보충의견을밝힌다. 재판장대법원장김명수 주심대법관김소영 대법관 조희대

26 대법관 권순일 대법관 박상옥 대법관 이기택 대법관 김재형 대법관 조재연 대법관 박정화 대법관 민유숙 대법관 김선수 대법관 이동원 대법관 노정희

1. 상고이유 제1점에 대하여 구 도시 및 주거환경정비법(2009. 2. 6. 법률 제9444호로 개정되기 전의 것, 이하 구 도시정비법 이라 한다) 제4조 제1항, 제3항은 시 도지사 또는 대도시의 시장이 정비구 역을 지정하거나 대통령령이 정하는 경미한 사항을 제외한

1. 상고이유 제1점에 대하여 구 도시 및 주거환경정비법(2009. 2. 6. 법률 제9444호로 개정되기 전의 것, 이하 구 도시정비법 이라 한다) 제4조 제1항, 제3항은 시 도지사 또는 대도시의 시장이 정비구 역을 지정하거나 대통령령이 정하는 경미한 사항을 제외한 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2012두6605 사업시행계획무효확인등 원고, 상고인 원고 1 외 1인 원고들 소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 이인재 외 2인 피고, 피상고인 서울특별시 종로구청장 외 1인 소송대리인 정부법무공단 외 3인 원 심 판 결 서울고등법원 2012. 2. 2. 선고 2011누16133 판결 판 결 선 고 2015. 4.

More information

1, 항소이유의 요지 가. 사실오인 및 법리오해 피고인이 피해자와 공사도급계약을 체결할 당시 피고인은 피해자에게 공사대금을 지 급할 의사와 능력이 있었으므로 피고인에게 사기죄의 유죄를 선고한 원심판결에는 사 실을 오인하거나 법리를 오해한 위법이 있어 부당하다. 나. 양

1, 항소이유의 요지 가. 사실오인 및 법리오해 피고인이 피해자와 공사도급계약을 체결할 당시 피고인은 피해자에게 공사대금을 지 급할 의사와 능력이 있었으므로 피고인에게 사기죄의 유죄를 선고한 원심판결에는 사 실을 오인하거나 법리를 오해한 위법이 있어 부당하다. 나. 양 사 건 2013노246 사기 피 고 인 주거 등록기준지 항 소 인 피고인 검 사 이종민( 기소), 김동율( 공판) 변 호 인 법무법인 등대 담당 변호사 원 심 판 결 청주지방법원 2013. 1. 9. 선고 2011고단2709 판결 판 결 선 고 2013. 6. 27. 원심판결을 파기한다. 피고인은 무죄. 피고인에 대한 판결의 요지를 공시한다. - 1 - 1,

More information

2013다16619(비실명).hwp

2013다16619(비실명).hwp 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2013다16619 손해배상(기) 2013다16626(병합) 손해배상(기) 원고, 피상고인 겸 상고인 별지 원고 명단 기재와 같다. 원고들 소송대리인 법무법인 이산 담당변호사 유충권 피고, 피상고인 겸 상고인 한국정보통신 주식회사 외 9인 피고 1 내지 10의 소송대리인 법무법인 양헌 담당변호사 최경준 외 3인 피고, 상고인

More information

1. 상고이유 제1, 2점에 관하여 가. 먼저, 구 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(2013. 3. 23. 법률 제11690호로 개정되기 전의 것, 이하 구 정보통신망법 이라 한다) 제44조의7 제3항이 정한 정보의 취급 거부 등 에 웹사이트의 웹호스팅

1. 상고이유 제1, 2점에 관하여 가. 먼저, 구 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(2013. 3. 23. 법률 제11690호로 개정되기 전의 것, 이하 구 정보통신망법 이라 한다) 제44조의7 제3항이 정한 정보의 취급 거부 등 에 웹사이트의 웹호스팅 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2012두26432 취급거부명령처분취소 원고, 상고인 진보네트워크센터 소송대리인 법무법인 양재 담당변호사 김한주 외 3인 피고, 피상고인 방송통신위원회 소송대리인 정부법무공단 담당변호사 조민현 외 2인 원 심 판 결 서울고등법원 2012. 11. 1. 선고 2012누13582 판결 판 결 선 고 2015. 3. 26. 주

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 [2013 상반기공공계약세미나 ] 공공계약에서알아야할하도급규제와수급사업자보호 Session 1. 공공계약에있어중재제도활용과사례 2013. 5. 8. 법무법인 ( 유 ) 율촌 변호사정유철 Copyright c 2013 Yulchon LLC. All Rights Reserved. Session 1. 공공계약에있어중재제도활용과사례 변호사정유철 Table of Contents

More information

대법원_2015다19117(비실명)[1].hwp

대법원_2015다19117(비실명)[1].hwp 사 건 2015다19117( 본소 ) 손해배상 2015다19124( 반소 ) 손해배상 원고 ( 반소피고 ), 상고인 원고 ( 반소피고 ) 소송대리인법무법인세종 담당변호사김용담외 4인 피고 ( 반소원고 ), 피상고인 케이티비자산운용주식회사 피고, 피상고인 피고 2 피고들소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사김인만외 4인 원심판결 서울고등법원 2015.

More information

원심판결중피고인 1 에대한부분을파기하고, 이부분사건을서울고등법원에환송 한다. 피고인 2 의상고를기각한다. 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서들의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 피고인 1의상고이유에대하여가. 상고이유제1점에대하

원심판결중피고인 1 에대한부분을파기하고, 이부분사건을서울고등법원에환송 한다. 피고인 2 의상고를기각한다. 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서들의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 피고인 1의상고이유에대하여가. 상고이유제1점에대하 사 건 2016도8347 가. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반 ( 사기 ) ( 일부인정된죄명 : 사기 ) 나. 특정범죄가중처벌등에관한법률위반 ( 조세 ) 다. 채무자회생및파산에관한법률위반라. 조세범처벌법위반마. 사문서위조바. 위조사문서행사사. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반 ( 횡령 ) 피고인 상고인 피고인 1 외 1 인 피고인들 변호인법무법인마당 ( 피고인

More information

항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 (이하 통상의 기술자 라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제 3자가 명세서만으로

항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 (이하 통상의 기술자 라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제 3자가 명세서만으로 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2013후518 권리범위확인(특) 원고, 상고인 코오롱인더스트리 주식회사 소송대리인 변리사 경진영 외 2인 피고, 피상고인 토요보 가부시키가이샤(변경 전: 토요 보세키 가부시키가이샤) 소송대리인 변호사 박성수 외 4인 원 심 판 결 특허법원 2013. 1. 25. 선고 2012허6700 판결 판 결 선 고 2015. 9.

More information

가. 근로기준법제50조제1, 2항은 1주간의근로시간은휴게시간을제외하고 40시간을초과할수없고, 1일의근로시간은휴게시간을제외하고 8시간을초과할수없다고정하고있다. 같은조제3항은제1, 2항에따른근로시간을산정함에있어작업을위하여근로자가사용자의지휘 감독아래에있는대기시간등은근로시간으

가. 근로기준법제50조제1, 2항은 1주간의근로시간은휴게시간을제외하고 40시간을초과할수없고, 1일의근로시간은휴게시간을제외하고 8시간을초과할수없다고정하고있다. 같은조제3항은제1, 2항에따른근로시간을산정함에있어작업을위하여근로자가사용자의지휘 감독아래에있는대기시간등은근로시간으 대법원 제 부 판 결 사건 2013다60807 임금등원고, 피상고인별지원고명단기재와같다. 소송대리인법무법인삼일담당변호사최봉태외 3인 피고, 상고인 주식회사코리아와이드포항 소송대리인변호사김인수 원심판결 대구고등법원 2013. 6. 27. 선고 2011 나 3856 판결 판결선고 2018. 7. 12. 주 문 원심판결중피고패소부분을파기하고, 이부분사건을대구고등법원에환송한다.

More information

상고이유 ( 상고이유서제출기간이지난후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 상고이유를판단한다. 1. 법령위반에관한상고이유에대하여 ( 상고이유제2점 ) 가. 이사건사업계획변경이변경인가대상이아니라는주장에관하여 (1) 원심은, 이사건사업계획변경

상고이유 ( 상고이유서제출기간이지난후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 상고이유를판단한다. 1. 법령위반에관한상고이유에대하여 ( 상고이유제2점 ) 가. 이사건사업계획변경이변경인가대상이아니라는주장에관하여 (1) 원심은, 이사건사업계획변경 대법원 제 부 판 결 사건 2017 두 33176 여객자동차운송사업계획변경인가처분취소 원고, 상고인 주식회사대한관광리무진 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사김응수외 4 인 피고, 피상고인 피고보조참가인 전라북도지사 1. 주식회사전북고속 2. 유한회사호남고속 피고보조참가인들소송대리인법무법인 ( 유한 ) 바른 담당변호사김관중외 3 인 원심판결 광주고등법원

More information

2002report hwp

2002report hwp 2002 연구보고서 210-23 가족법상친권 양육권및면접교섭권제도의실효성확보방안연구 한국여성개발원 발간사 연구요약. 연구의목적 . 가족법상친권 양육권및면접교섭권제도의내용 1. 친권에관한검토 2. 양육권에관한검토 3. 면접교섭권에관한검토 4. 관련문제점 . 가족법상친권 양육권 면접교섭권제도의시행현황 1. 공식통계를통해본시행현황 2. 친권 양육권 면접교섭권관련법원실무

More information

여수신북항(1227)-출판보고서-100부.hwp

여수신북항(1227)-출판보고서-100부.hwp 2012 년도타당성재조사보고서 여수신북항건설사업 2012. 10 요약 요약 1. 사업의개요 가. 추진배경및목적 2012( 1), 2) ) 164 11. -.,,. (2008.10.23, ) 3). 1),,,,,,,. 2),,,,. 3) 2013 7 2012(, ) 11, ( A,B,C,W ).. 나. 사업내용및추진경위 : : : 1,103m, 1,270m,

More information

ㆍ ㆍ 1 2-1 - ㆍ ㆍ - 2 - 1 2 ㆍ 1 2 1 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 2 3-3 - 1 2 ㆍ 3 1 2 3 ㆍ ㆍ - 4 - ㆍ ㆍ 4 5 1 2 3-5 - 4 5 ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 1 2 3 4 ㆍ - 6 - 5 1 2 3 1 2 1 2 3-7 - 1 2 3 4 5 ㆍ 1-8 - 2 3 4 5 6 1 ㆍ 2 3-9 - ㆍ 1

More information

1 9 9 2년 2 월 1 1일에 모 스 크 바 에 서 서명된 북 태 평양 소하 성어족자 원보존협약 (이하 협약 이라 한다) 제8조 1항에는 북태평양소하성어류위원회 (이하 위원회 라 한다)를 설립한다고 규정되어 있다. 제8조 16항에는 위원회가 을 채택해야 한다고 규정

1 9 9 2년 2 월 1 1일에 모 스 크 바 에 서 서명된 북 태 평양 소하 성어족자 원보존협약 (이하 협약 이라 한다) 제8조 1항에는 북태평양소하성어류위원회 (이하 위원회 라 한다)를 설립한다고 규정되어 있다. 제8조 16항에는 위원회가 을 채택해야 한다고 규정 1993년 2월 24일 발효 1994년 1월 11일 개정 1998년 11월 6일 개정 2001년 11월 2일 개정 2003년 10월 31일 개정 2013년 11월 15일 개정 2014년 5월 16일 개정 제목 규칙 페이지 적용 1 110 회계연도 2 110 예산 3-9 110-111 분담금 10-11 111 계상예산의 지출대상 12-13 111 전용 14 111

More information

관람가, 12세 이상 관람가, 15세 이상 관람가, 청소년 관람불가, 제한상영가로 분류하 고 있고, 같은 조 제7항은 위 상영등급에 대한 구체적인 기준은 건전한 가정생활과 아 동 및 청소년 보호에 관한 사항, 사회윤리의 존중에 관한 사항, 주제 및 내용의 폭력 성 선정

관람가, 12세 이상 관람가, 15세 이상 관람가, 청소년 관람불가, 제한상영가로 분류하 고 있고, 같은 조 제7항은 위 상영등급에 대한 구체적인 기준은 건전한 가정생활과 아 동 및 청소년 보호에 관한 사항, 사회윤리의 존중에 관한 사항, 주제 및 내용의 폭력 성 선정 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011두11266 청소년관람불가등급분류결정처분취소 원고, 피상고인 청년필름 주식회사 소송대리인 변호사 장서연 피고, 상고인 영상물등급위원회 소송대리인 법무법인(유한) 정률 담당변호사 허기원 외 1인 원 심 판 결 서울고등법원 2011. 4. 20. 선고 2010누32237 판결 판 결 선 고 2013. 11. 14. 주

More information

(012~031)223교과(교)2-1

(012~031)223교과(교)2-1 0 184 9. 03 185 1 2 oneclick.law.go.kr 186 9. (172~191)223교과(교)2-9 2017.1.17 5:59 PM 페이지187 mac02 T tip_ 헌법 재판소의 기능 위헌 법률 심판: 법률이 헌법에 위반되면 그 효력을 잃게 하거 나 적용하지 못하게 하는 것 탄핵 심판: 고위 공무원이나 특수한 직위에 있는 공무원이 맡

More information

1. 통합-기업집단-포스코

1. 통합-기업집단-포스코 2012. 09 Compliance Program l 2012. 09 Contents 08 09 27 36 50 53 62 74 88 104 150 151 156 158 159 171 174 183 193 206 213 120 122 124 126 145 146 222 222 225 Contents 234 239 245 252 265 272 280 282

More information

한국의 양심적 병역거부

한국의 양심적 병역거부 한국의 양심적 병역거부 2 목차 편집자의 말 ------------------------------------------------------------------------------------- 3 한국의 * 상1 개괄 한국의 병역거부운동 -------------------------------------------------------------------------

More information

가. 민법제339 조는 질권설정자는채무변제기전의계약으로질권자에게변제에갈 음하여질물의소유권을취득하게하거나법률에정한방법에의하지아니하고질물을 처분할것을약정하지못한다. 라고정하여이른바유질계약을금지하고있다. 그러나 상법제59 조는 민법제339조의규정은상행위로인하여생긴채권을담보하

가. 민법제339 조는 질권설정자는채무변제기전의계약으로질권자에게변제에갈 음하여질물의소유권을취득하게하거나법률에정한방법에의하지아니하고질물을 처분할것을약정하지못한다. 라고정하여이른바유질계약을금지하고있다. 그러나 상법제59 조는 민법제339조의규정은상행위로인하여생긴채권을담보하 대법원 제 부 판 결 사건 2017다207499 주주권확인 원고, 상고인원고 소송대리인법무법인( 유한) 담당변호사박동열외 3인 바른 피고, 피상고인주식회사백익인베스트먼트외 2인 피고들소송대리인변호사손지열외 4인 원심판결서울고등법원 2016. 12. 23. 선고 2016나2003162 판결 판결선고 2017. 7. 18. 주 문 상고를모두기각한다. 상고비용은원고가부담한다.

More information

3. 법률제4773호로제정된것으로, 법률제5624호로 사회간접자본시설에대한민간투자법 으로법명이변경되고, 다시 법률제7386호로 사회기반시설에대한민간투자법 으로변경되어현재까지시행되고있다 ) 에따라천안-논산간고속도로민간투자사

3. 법률제4773호로제정된것으로, 법률제5624호로 사회간접자본시설에대한민간투자법 으로법명이변경되고, 다시 법률제7386호로 사회기반시설에대한민간투자법 으로변경되어현재까지시행되고있다 ) 에따라천안-논산간고속도로민간투자사 대법원 제 부 판 결 사건 2015 두 39842 경정청구거부처분취소 원고, 상고인 천안논산고속도로주식회사 소송대리인변호사손지열외 5 인 피고, 피상고인 공주세무서장 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 대륙아주 담당변호사강헌구외 1 인 원심판결 대전고등법원 2015. 1. 29. 선고 2014 누 10668 판결 판결선고 2018. 7. 20. 주 문 원심판결을파기하고,

More information

약관

약관 약관 소기업 소상공인공제약관 2-1-1 < 개정 2008.5.19.> < 개정 2015.1.1.> < 개정 2008.5.19.> 4. 삭제 2-1-2 < 개정 2007.10.10., 2008.12.15.>< 호번변경 2008.5.19.> < 호번변경 2008.5.19.> < 개정 2008.5.19.>< 호번변경 2008.5.19.>

More information

정되기전의시행령이적용된다. 이하위법률및시행령의표시는위각개정이전의법령에의하고, 법 및 시행령 이라고약칭한다 ) 에의하면, 국가를당사자로하는계약은서로대등한입장에서당사자의합의에따라체결되어야하며, 당사자는계약의내용을신의성실의원칙에따라이행하여야한다 ( 법제5조제1항 ). 또한그

정되기전의시행령이적용된다. 이하위법률및시행령의표시는위각개정이전의법령에의하고, 법 및 시행령 이라고약칭한다 ) 에의하면, 국가를당사자로하는계약은서로대등한입장에서당사자의합의에따라체결되어야하며, 당사자는계약의내용을신의성실의원칙에따라이행하여야한다 ( 법제5조제1항 ). 또한그 사건 2013 다 23617 손해배상 ( 기 ) 원고, 피상고인 광명종합건설주식회사 소송대리인법무법인덕수 담당변호사길기관외 2 인 피고, 상고인 원심판결 대한민국 서울고등법원 2013. 2. 7. 선고 2011 나 102822 판결 판결선고 2016. 11. 10. 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 상고이유를판단한다. 1. 국가를당사자로하는계약에관한법률

More information

P2에게 190,891 원, 원고 P3에게 321,287 원, 원고 P4에게 233,031 원, 원고 P5에게 155,257 원, 원고 P6에게 355,308 원, 원고 P7에게 478,826원및각이에대하여이사 건소장부본송달다음날부터다갚는날까지연 20% 의비율로계산한돈

P2에게 190,891 원, 원고 P3에게 321,287 원, 원고 P4에게 233,031 원, 원고 P5에게 155,257 원, 원고 P6에게 355,308 원, 원고 P7에게 478,826원및각이에대하여이사 건소장부본송달다음날부터다갚는날까지연 20% 의비율로계산한돈 사건 2008나13392 임금 원고, 항소인 1. P1 정모 (53 년생, 남) 외 7인 원고들소송대리인변호사안병희 피고, 피항소인주식회사 XX중공업 소송대리인법무법인화우 담당변호사박찬근 제 1 심판결부산지방법원 2008. 7. 8. 선고 2007가소175029 판결 변론종결 2008. 12. 11. 판결선고 2009. 1. 8. 1. 원고들의항소를모두기각한다.

More information

제 2 편채권총론 제1장채권의목적 제2장채권의효력 제3장채권의양도와채무인수 제4장채권의소멸 제5장수인의채권자및채무자

제 2 편채권총론 제1장채권의목적 제2장채권의효력 제3장채권의양도와채무인수 제4장채권의소멸 제5장수인의채권자및채무자 제 2 편채권총론 제1장채권의목적 제2장채권의효력 제3장채권의양도와채무인수 제4장채권의소멸 제5장수인의채권자및채무자 문 1] 채권의목적에관한다음설명중가장옳지않은것은? - 1 - 정답 : 5 문 2] 이행지체에관한다음의설명중가장옳지않은것은? - 2 - 정답 : 4 문 3] 채무불이행으로인한손해배상청구에관한다음설명중옳은것을모두고른것은?

More information

CISG 제 3 편물품의매매 제 2 장매도인의의무제 1 절 ( 제 30 조 - 제 34 조 ) 물품의인도및서류의교부 원광대학교 유하상

CISG 제 3 편물품의매매 제 2 장매도인의의무제 1 절 ( 제 30 조 - 제 34 조 ) 물품의인도및서류의교부 원광대학교 유하상 CISG 제 3 편물품의매매 제 2 장매도인의의무제 1 절 ( 제 30 조 - 제 34 조 ) 물품의인도및서류의교부 원광대학교 유하상 UN 물품매매협약 CISG 제 3 편물품의매매 제 2 장매도인의의무제 1 절 ( 제 30 조 - 제 34 조 ) 물품의인도및서류의교부 제 30 조매도인의의무요약 3 매도인의무의요약 ( 제 30 조 ) (1) 매도인은계약과이협약에따라물품을인도하고,

More information

<37322DC0CEB1C7BAB8C8A3BCF6BBE7C1D8C4A2C0C7B0DFC7A5B8ED5B315D2E687770>

<37322DC0CEB1C7BAB8C8A3BCF6BBE7C1D8C4A2C0C7B0DFC7A5B8ED5B315D2E687770> 인권보호수사준칙개정안에 대한 국가인권위원회의 의견 국가인권위원회는 국가인권위원회법 제20조 제1항에 따른 법무부의 인권보호 수사준칙개정안에 대한 국가인권위원회의 의견 요청에 대하여 검토한 결과 국가인권위원회법 제19조 제1호에 의하여 아래와 같이 의견을 표명한다. 1. 개정안 제12조의 체포 등에 대한 신속한 통지조항에서 지체없이 라는 용어는 명확성의 원칙을

More information

신 재생에너지공급의무화 (RPS) 제도 Contents - 목차 - 1. 신에너지및재생에너지개발 이용 보급촉진법령 2. 신 재생에너지공급의무화제도관리및운영지침 3. 공급인증서발급및거래시장운영에관한규칙 신에너지및재생에너지 개발 이용 보급촉진법령 신 재생에너지공급의무화 (RPS) 제도 5 법률시행령시행규칙 신에너지및재생에너지개발 이용 보급촉진법 신에너지및재생에너지개발

More information

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp

국도_34호선(용궁~개포)건설사업_최종출판본.hwp 2011 년도타당성재조사보고서 국도 34 호선 ( 용궁 ~ 개포 ) 건설사업타당성재조사 공공투자관리센터 한국개발연구원 요약 Ⅰ. 타당성재조사의개요 1. 사업의배경및목적 4. 34 ~... 2. 사업의추진경위및개요 : 23 2010-10 : ~ : L= 5.0km(4 ) : 764 : 100%() : 2013~2018 (6 ) < 표 1> 총사업비내역 (:

More information

< C617720BBF3B4E3BBE7B7CAC1FD20C1A632B1C72E687770>

< C617720BBF3B4E3BBE7B7CAC1FD20C1A632B1C72E687770> IT&Law 상담사례집 - 제 2 권 - IT&Law 상담사례집제2권 - 1 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 2 - IT&Law 상담사례집제2권 - 3 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 4 - IT&Law 상담사례집제2권 - 5 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 6 - IT&Law 상담사례집제2권 - 7 - 제 1 장프로그램저작권일반 - 8 -

More information

[10상예타]_광주도시철도2호선 건설사업_인쇄본_ hwp

[10상예타]_광주도시철도2호선 건설사업_인쇄본_ hwp 2010 년도예비타당성조사보고서 광주도시철도 2 호선건설사업 공공투자관리센터 한국개발연구원 요 약 요약 Ⅰ. 예비타당성조사의개요 1. 사업의배경및목적,,. 2 2002 2005, 2010. 2015 2. 1 1 2015 2 2. 사업추진경위 2002, 2005 (B/C=1.42, AHP=0.606), ( )., 5, 2 ( () ). - (2010.2).

More information

- 2 -

- 2 - 남우창 김재웅 2012.01 하영식최남철 - 2 - 1. 2. - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - Ⅱ. 1.. - 9 - . IT - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - -

More information

대법원 제 3 부 판 결 사건 2013 후 1207 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 원고 소송대리인변리사박진호 피고, 상고인 주식회사에스엠엔터테인먼트 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사박정희외 4 인 원심판결 특허법원 선고 2012

대법원 제 3 부 판 결 사건 2013 후 1207 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 원고 소송대리인변리사박진호 피고, 상고인 주식회사에스엠엔터테인먼트 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사박정희외 4 인 원심판결 특허법원 선고 2012 대법원 제 3 부 판 결 사건 2013 후 1207 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 원고 소송대리인변리사박진호 피고, 상고인 주식회사에스엠엔터테인먼트 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사박정희외 4 인 원심판결 특허법원 2013. 5. 3. 선고 2012 허 8225 판결 판결선고 2015. 10. 15. 주 문 원심판결중피고패소부분을파기하고,

More information

*부평구_길라잡이_내지칼라

*부평구_길라잡이_내지칼라 발 간 등 록 번 호 54-3540000-000057-01 2012년도 정비사업 추진 지연에 따른 갈등요인 길라잡이 INCHEON METROPOLITAN CITY BUPYEONG-GU INCHEON METROPOLITAN CITY BUPYEONG-GU 1970년대 부평의 전경 1995년 부평의 전경 2011년 부평의 전경 백운2구역 재개발지역 부평4동 재개발지역

More information

이 유 상고이유( 상고이유서제출기간이지난후에제출된준비서면등서면들의기재는상 고이유를보충하는범위내에서) 를판단한다. 1. 상고이유제1점에대하여 가. (1) 저작권법제2조제1 호는저작물을 인간의사상또는감정을표현한창작물 로규정하여창작성을요구하고있다. 여기서창작성은완전한의미의독

이 유 상고이유( 상고이유서제출기간이지난후에제출된준비서면등서면들의기재는상 고이유를보충하는범위내에서) 를판단한다. 1. 상고이유제1점에대하여 가. (1) 저작권법제2조제1 호는저작물을 인간의사상또는감정을표현한창작물 로규정하여창작성을요구하고있다. 여기서창작성은완전한의미의독 대법원 제 부 판 결 사건 2014다49180 손해배상 원고, 상고인주식회사에스비에스 소송대리인변호사안재형외 1인 피고, 피상고인씨제이이앤엠주식회사 피고소송수계신청인넷마블게임즈주식회사 피고및피고소송수계신청인소송대리인법무법인( 유한) 율촌 담당변호사최정열외 4인 원심판결서울고등법원 2014. 7. 3. 선고 2013나54972 판결 판결선고 2017. 11.

More information

경매보증보험 보통약관 잉여없는매수신청담보용 Ⅰ. 피보험자관련사항 제 1 조 ( 보상하는손해 ) 우리회사 ( 이하 " 회사 " 라합니다 ) 는압류채권자인보험계약자가보험증권에기재된강제경매또는임의경매 ( 이하 " 경매 " 라합니다 ) 에서일정가격에맞는매수신고가없는경우에보험계

경매보증보험 보통약관 잉여없는매수신청담보용 Ⅰ. 피보험자관련사항 제 1 조 ( 보상하는손해 ) 우리회사 ( 이하  회사  라합니다 ) 는압류채권자인보험계약자가보험증권에기재된강제경매또는임의경매 ( 이하  경매  라합니다 ) 에서일정가격에맞는매수신고가없는경우에보험계 경매보증보험 보통약관 잉여없는매수신청담보용 Ⅰ. 피보험자관련사항 제 1 조 ( 보상하는손해 ) 우리회사 ( 이하 " 회사 " 라합니다 ) 는압류채권자인보험계약자가보험증권에기재된강제경매또는임의경매 ( 이하 " 경매 " 라합니다 ) 에서일정가격에맞는매수신고가없는경우에보험계약자자신이매수또는대금납부하기로하였음에도불구하고이를이행하지않음으로써피보험자인법원이배당금에산입시켜야할보증금을보험증권에기재된사항과이약관에따라보상하여드립니다.

More information

2018년 11월 22일 목요일 전면광고 7 14 건설 부동산 2018년 11월 22일 목요일 신혼희망타운 30% 신혼 우선공급 1.2兆 간접비 떠안나 업계 골머리 순자산 2억5060만 원 이하 대상 분양가 3억9700만~4억6000만 원 대법 간접비 청구 상고심 패소 건설사 관행 어긋나 황당 일부 발주처 간접비 포기 조항 검토 벌써부터 갑질 우려

More information

제주한라대학직업훈련센터건립공사중 도급계약일반조건 공사 제 조[ 총칙] 도급인제주시노형동 54번지학교법인한라학원제주한라대학총장 김성훈, 제주한라대학산학협력단장김태민( 이하 갑 이라한다) 와수급인 ( 이하 이라한다) 는대등한입장에서서 로협력하여신의에따라성실히계약을이행한다.

제주한라대학직업훈련센터건립공사중 도급계약일반조건 공사 제 조[ 총칙] 도급인제주시노형동 54번지학교법인한라학원제주한라대학총장 김성훈, 제주한라대학산학협력단장김태민( 이하 갑 이라한다) 와수급인 ( 이하 이라한다) 는대등한입장에서서 로협력하여신의에따라성실히계약을이행한다. 제주한라대학직업훈련센터건립공사중. 공사명: 제주한라대학직업훈련센터건립공사중 공사. 공사장소: 제주특별자치도제주시노형동 59, 596번지내 공사도급계약서. 건물규모: 지하 층, 지상 층, 건축면적:68.98 m, 연면적:,706.95m 4. 착공년월일: 0년 5월 일 5. 준공년월일: 0년 9월 0일 6. 계약금액: 一金원整 ( )---VAT 포함 7. 계약보증금:

More information

년도예산및기금운용계획집행지침 목 차 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 제 1 편 2015 년도예산및기금운용계획집행지침주요개정내용 - 1 - 1. 일반지침 - 3 - 2. 사업유형별지침 - 4 - 3. 비목별지침 4. 세입세출예산과목구분 - 5 - 제 2 편 2015 년도예산집행지침 - 7 - . 일반지침 - 9 - - 11 - - 12

More information

서울고등법원 2014누64157.hwp

서울고등법원 2014누64157.hwp 서 울 고 등 법 원 제 1 행 정 부 판 결 사 건 2014누64157 행정처분 취소 원고, 항소인 1. 2. 피고, 피항소인 제 1 심 판 결 수원지방법원 2014. 9. 3. 선고 2013구합15645 판결 변 론 종 결 2015. 3. 3. 판 결 선 고 2015. 3. 17. 주 문 1. 제1심 판결을 취소한다. 2. 피고가 (1) 2013. 8.

More information

120330(00)(1~4).indd

120330(00)(1~4).indd 도시개발법시행규칙 [ 별지제 5 호서식 ] 색상이어두운란은가작성하지않습니다. 접수번호 접수일자 성명 ( 법인의명칭및대표자성명 ) 주민등록번호 ( 법인등록번호 ) 전화번호 구역명 동의내용 구역면적 ( m2 ) 사업방식 시행자에관한사항 본인은 도시개발법 제4조제4항및영제6조제6항에따라환지방식의도시개발계획에대하여시행자등에게설명을듣고위내용 ( 개발계획수립과정에서관계기관협의및도시계획위원회의심의결과등에따라개발계획이변경되는경우를포함합니다

More information

1. 상고이유제1점에대하여 노동조합및노동관계조정법 제44조제1항은 사용자는쟁의행위에참가하여근로를제공하지아니한근로자에대하여는그기간중의임금을지급할의무가없다. 고규정하고있고, 같은법제2조제6호는 쟁의행위 라함은파업 태업 직장폐쇄기타노동관계당사자가그주장을관철할목적으로행하는행위

1. 상고이유제1점에대하여 노동조합및노동관계조정법 제44조제1항은 사용자는쟁의행위에참가하여근로를제공하지아니한근로자에대하여는그기간중의임금을지급할의무가없다. 고규정하고있고, 같은법제2조제6호는 쟁의행위 라함은파업 태업 직장폐쇄기타노동관계당사자가그주장을관철할목적으로행하는행위 대법원 제 2 부 판 결 사건 2011 다 39946 임금 원고, 상고인별지원고명단기재와같다. 원고들소송대리인변호사김차곤 피고, 피상고인 경남제약주식회사 소송대리인법무법인정세 담당변호사정기종외 2 인 원심판결 대전고등법원 2011. 4. 21. 선고 2010 나 7216 판결 판결선고 2013. 11. 28. 주 문 상고를모두기각한다. 상고비용은원고들이부담한다.

More information

41호-소비자문제연구(최종추가수정0507).hwp

41호-소비자문제연구(최종추가수정0507).hwp 소비자문제연구 제41호 2012년 4월 해외 소셜 네트워크 서비스이용약관의 약관규제법에 의한19)내용통제 가능성* : Facebook 게시물이용약관의 유효성을 중심으로 이병준 업 요약 업 규 규 논 업 쟁 때 셜 네트워 F b k 물 규 았 7 계 건 됨 규 규 업 객 계 규 므 받 객 드 객 규 7 말 계 률 업 두 않 트 접속 록 트 른징 볼 규 업 내

More information

1. 보고서의 목적과 개요 (1) 연구 목적 1) 남광호(2004), 대통령의 사면권에 관한연구, 성균관대 법학과 박사논문, p.1 2) 경제개혁연대 2008.7.23. 보도자료, 경제개혁연대, 사면심사위원회 위원 명단 정보공개청구 -2-

1. 보고서의 목적과 개요 (1) 연구 목적 1) 남광호(2004), 대통령의 사면권에 관한연구, 성균관대 법학과 박사논문, p.1 2) 경제개혁연대 2008.7.23. 보도자료, 경제개혁연대, 사면심사위원회 위원 명단 정보공개청구 -2- 8.15 :. 서울 종로구 운니동 65-1 오피스텔월드 606호 02-763-5052 www.ser.or.kr -1- 1. 보고서의 목적과 개요 (1) 연구 목적 1) 남광호(2004), 대통령의 사면권에 관한연구, 성균관대 법학과 박사논문, p.1 2) 경제개혁연대 2008.7.23. 보도자료, 경제개혁연대, 사면심사위원회 위원 명단 정보공개청구 -2- (2)

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 법학논총제 22 집, 2009 년 8 월, 213~249 숭실대학교법학연구소 Soongsil Law Review Vol. 22, 2009. Aug., 213~249 The Institute for the Regal Studies Soongsil University Seoul, Korea 건설보증의종류와법률관계 * 전현철 ** < 목차 > Ⅰ. 서론 Ⅱ. 건설보증의종류와내용

More information

연금저축손해보험 스마트연금보험 1303

연금저축손해보험 스마트연금보험 1303 연금저축손해보험 스마트연금보험 1303 목 차 계약시선택하여가입하신특별약관및추가특별약관에한하여보장받으실수있습니다. 각계약별보상책임액 각계약별보상책임액의합계액 보험가입금액손해액 보험가액의 해당액 보험가입금액손해액 보험가액 연금저축손해보험 스마트연금보험 1303 보통약관 보험계약의성립과유지 1. ( 보험계약의성립 ) 2. (

More information

<B3EDB4DC28B1E8BCAEC7F6292E687770>

<B3EDB4DC28B1E8BCAEC7F6292E687770> 1) 초고를읽고소중한조언을주신여러분들게감사드린다. 소중한조언들에도불구하고이글이포함하는오류는전적으로저자개인의것임을밝혀둔다. 2) 대표적인학자가 Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, 1990 을저술한 MIT 의 A. Amsden 교수이다. - 1 - - 2 - 3) 계량방법론은회귀분석 (regression)

More information

목 차 Ⅰ. 건설기계대여금지급보증제도개요 1 1. 도입배경및제도개요 1 Ⅱ. 건설기계대여금지급보증제도주요내용 1 1. 보증대상, 보증금액및보증면제 1 2. 적용시기 2 3. 보증수수료 2 4. 건설기계대여업자의계약이행보증 3 5. 위반시제재 3 Ⅲ. 건설기계대여금지급보

목 차 Ⅰ. 건설기계대여금지급보증제도개요 1 1. 도입배경및제도개요 1 Ⅱ. 건설기계대여금지급보증제도주요내용 1 1. 보증대상, 보증금액및보증면제 1 2. 적용시기 2 3. 보증수수료 2 4. 건설기계대여업자의계약이행보증 3 5. 위반시제재 3 Ⅲ. 건설기계대여금지급보 건설기계대여금지급보증제도 2013. 8. 이자료는 13. 6.19 일부터시행되고있는 건설 기계대여금지급보증제도 에대한회원사의이해를 돕고자관련법령을토대로작성한것입니다. 목 차 Ⅰ. 건설기계대여금지급보증제도개요 1 1. 도입배경및제도개요 1 Ⅱ. 건설기계대여금지급보증제도주요내용 1 1. 보증대상, 보증금액및보증면제 1 2. 적용시기 2 3. 보증수수료 2 4.

More information

뉴스95호

뉴스95호 인도 특허 절차의 주요 내용 1 특허 해설 2 특허 해설 지식재산권 관련 정보 11월말 국내 최대의 지식재산권 통합 전시회 개최 7월 20일부터 2015 대한민국지식재산대전 출품작 접수 시작 미국특허, 빨리 받는데 비용은 줄어... - 한-미 협력심사 프로그램(CSP, Collaborative Search Pilot Program) 시행 - 3 지식재산권 관련

More information

2. 입찰장소 - 입찰장소는입찰금액에따라별도로정한다. 3. 개찰및낙찰자결정 ( ) ㄱ. 개찰은입찰장소에서입찰마감을선언하고입찰자전원참석하에이를행한다. 단, 구매조달시스템 (Ebiz4U) 또는나라장터는예외로한다. ㄴ. 낙찰이될동가의입찰자가 2인이상일때에는즉

2. 입찰장소 - 입찰장소는입찰금액에따라별도로정한다. 3. 개찰및낙찰자결정 ( ) ㄱ. 개찰은입찰장소에서입찰마감을선언하고입찰자전원참석하에이를행한다. 단, 구매조달시스템 (Ebiz4U) 또는나라장터는예외로한다. ㄴ. 낙찰이될동가의입찰자가 2인이상일때에는즉 용도사무취급규정 제 1 조 ( 목적 ) 이규정은한성대학교 ( 이하 본대학교 라한다 ) 의용도사무의효율적인운영과원활하고건전한재정관리를도모함을목적으로한다. 제 2 조 ( 정의 ) 이규정에서용도사무란, 매매, 대차, 제조공사계약및소모품, 비품, 기자재, 인쇄물등의물품수급사무를말한다. 제 3 조 ( 적용범위 ) 본대학교에서의물품구매, 제조, 수리및시설공사예산을집행함에있어서관계법령및감독관청의특별지침이외는이규정에정하는바에따른다.

More information

목 차

목 차 2018 년직원설선물구매 제안요청서 2017. 12. 경영지원단총무정보팀 목 차 1. 입찰건명 : 2018 년직원설선물구매 2. 소요예산 : 33,600,000 원 (VAT 포함 ) 3. 계약기간 : 계약체결일로부터 18.3.9( 금 ) 까지 4. 제안요청내용및범위 ㅇ 1 2 3 4 5 6 ㅇ 1 5 10, 6 ㅇ,, ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ : 3 ㅇ : 2.2(

More information

<28C0DABFAC29BDC0C1F6BAB8C8A3B9FDC0D4B9FDBFB9B0ED2E687770>

<28C0DABFAC29BDC0C1F6BAB8C8A3B9FDC0D4B9FDBFB9B0ED2E687770> < 붙임 1> 환경부공고제2005-191호 습지보전법시행령 을개정함에있어국민에게미리알려의견을듣고자그취지와주요내용을 행정절차법 제41조의규정에의하여다음과같이공고합니다. 2005년 8월일환경부장관습지보전법시행령일부개정령 ( 안 ) 입법예고 1. 개정이유국가가수행하고있는습지보전에관한기능을국가와시 도가공동으로수행할수있도록 습지보전법 이일부개정 ( 법률제 7461호,

More information

대법원심리 :00 전원합의체공개변론 ( 생방송중계 ) :00 전원합의체판결선고 파기환송 ( 처분적법 ) 2. 주된쟁점및원심 (= 항소심 ) 의판단 쟁점이사건조항의처분대상을오인한위법이있는지임대매장의업주에대한의견청취등

대법원심리 :00 전원합의체공개변론 ( 생방송중계 ) :00 전원합의체판결선고 파기환송 ( 처분적법 ) 2. 주된쟁점및원심 (= 항소심 ) 의판단 쟁점이사건조항의처분대상을오인한위법이있는지임대매장의업주에대한의견청취등 대형마트영업규제에관한전원합의체판결에대한보도자료 대법원공보관실 (02-3480-1451) 대법원 ( 재판장대법원장양승태, 주심대법관김창석 ) 은 2015. 11. 19. 영업시간제한등처분취소 (2015 두 295) 사건에서피고들의상고를받아들 여파기환송하는내용의전원합의체판결을선고하였음 1. 사안의내용및경과 당사자 원고 1. 롯데쇼핑주식회사 2. 주식회사에브리데이리테일

More information

범정부서비스참조모형 2.0 (Service Reference Model 2.0)

범정부서비스참조모형 2.0 (Service Reference Model 2.0) 범정부서비스참조모형 2.0 (Service Reference Model 2.0) 2009. 12 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - < - 5 - - 6 - 1) 별첨 2 공유자원현황목록참조 - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 -

More information

사건 2014 도 6992 횡령 피고인 상고인 원심판결 피고인, 회사원 피고인 대전지방법원 선고 2013 노 2260 판결 판결선고 원심판결을파기하고, 사건을대전지방법원본원합의부에환송한다. 1. 상고이유를판단한다. 원심판결

사건 2014 도 6992 횡령 피고인 상고인 원심판결 피고인, 회사원 피고인 대전지방법원 선고 2013 노 2260 판결 판결선고 원심판결을파기하고, 사건을대전지방법원본원합의부에환송한다. 1. 상고이유를판단한다. 원심판결 사건 2014 도 6992 횡령 피고인 상고인 원심판결 피고인, 회사원 피고인 대전지방법원 2014. 5. 21. 선고 2013 노 2260 판결 판결선고 2016. 5. 19. 원심판결을파기하고, 사건을대전지방법원본원합의부에환송한다. 1. 상고이유를판단한다. 원심판결이유에의하면, 원심은피해자가서산시 ( 주소생략 ) 답 9,292m2 ( 이하 이사건부동산 이라한다

More information

2018년 10월 12일식품의약품안전처장

2018년 10월 12일식품의약품안전처장 2018년 10월 12일식품의약품안전처장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27

More information

수수료부과및절차에관한기준 제정 개정 타임폴리오투자자문

수수료부과및절차에관한기준 제정 개정 타임폴리오투자자문 수수료부과및절차에관한기준 제정 2009. 2. 4 개정 2014. 9.23 타임폴리오투자자문 수수료부과및절차에관한기준 제정 2009. 2. 4. 전면개정 2014. 9. 23. 제1조 ( 목적 ) 이기준및절차는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 제58 조, 법제47조제1항및동법시행령제53조제1항제2호에의거타임폴리오투자자문 ( 이하 회사 라한다

More information

3. 소송비용중 1/2 은원고가, 나머지는피고가각부담한다. 4. 제1 항은가집행할수있다. 피고는원고에게 850,000,000원및이에대하여 부터이사건소장부본송 달일까지는연 5% 의, 그다음날부터다갚는날까지는연 20% 의각비율에의한돈을 지급하라. 1.

3. 소송비용중 1/2 은원고가, 나머지는피고가각부담한다. 4. 제1 항은가집행할수있다. 피고는원고에게 850,000,000원및이에대하여 부터이사건소장부본송 달일까지는연 5% 의, 그다음날부터다갚는날까지는연 20% 의각비율에의한돈을 지급하라. 1. 사건 2010가합2759 구상금 원고박A (57 년생, 남) 피고 소송대리인법무법인청률 담당변호사이채문 대표자회장최 B 소송대리인법무법인김해& 세계 담당변호사이원기 변론종결 2010. 10. 8. 판결선고 2010. 10. 29. 1. 피고는원고에게 425,000,000원및이에대하여 2009. 9. 3. 부터 2010. 10. 29. 까지 는연 5% 의, 그다음날부터다갚는날까지는연

More information

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp

[11하예타] 교외선 인쇄본_ver3.hwp 2012 년도예비타당성조사보고서 교외선 ( 능곡 ~ 의정부 ) 철도사업 2012. 7. 요약 요약 제 1 장예비타당성조사의개요 1. 사업추진배경 2000 5 16, 2004 4 1,, 2006 -,, 39,., ~~, 2. 사업의추진경위및추진주체 2004. 12: (~) () - 21 (B/C=0.34). 2010. 04~2012. 02: (~) () - (B/C=0.53,

More information

한다). 이 유 1. 기초사실 가. 피고는 부산 북구 C에 있는 D아파트(이하 이 사건 아파트 라고 한다)의 입주자 등으로 구성된 자치관리기구이고, 원고는 2011. 12. 10. 이 사건 아파트 입주자들의 직 접 선거를 통하여 피고의 회장으로 선출 1) 되었는데, 그

한다). 이 유 1. 기초사실 가. 피고는 부산 북구 C에 있는 D아파트(이하 이 사건 아파트 라고 한다)의 입주자 등으로 구성된 자치관리기구이고, 원고는 2011. 12. 10. 이 사건 아파트 입주자들의 직 접 선거를 통하여 피고의 회장으로 선출 1) 되었는데, 그 부 산 지 방 법 원 제 7 민 사 부 판 결 사 건 2012가합13326 회장직위해제결의 등 무효확인 원 고 A 소송대리인 법무법인 A' 피 고 B 대표자 회장 B' 소송대리인 법무법인 B'' 변 론 종 결 2013. 3. 8. 판 결 선 고 2013. 3. 29. 주 문 1. 피고의 2012. 5. 24.자 원고에 대한 회장직위해제 결의 및 2012. 6.

More information

총서12. 프랜차이즈 분쟁사례 연구

총서12. 프랜차이즈 분쟁사례 연구 프랜차이즈 분쟁사례 연구 발 간 사 프랜차이즈 경영가이드 연구 총서 C ontents 서 문 프랜차이즈 분쟁사례 연구 제1장 지적재산권 위반사례 제1장 지적재산권 위반사례 프랜차이즈 분쟁사례 연구 제2장 정보제공의무 제2장 정보제공의무 프랜차이즈

More information

이 유 기초사실 가 보험계약의체결 신청외 는 의사업주로서 피신청인과사이에피보험자를동회사소속근로자 사망시보험수익자를피보험자의법정상속인으로하는 무 직장인보험 이하 이사건보험계약 이라한다 을체결하였다 신청인의배우자 는 위회사소속근로자로서이사건보험계약의피보험자이다 나 보험계약

이 유 기초사실 가 보험계약의체결 신청외 는 의사업주로서 피신청인과사이에피보험자를동회사소속근로자 사망시보험수익자를피보험자의법정상속인으로하는 무 직장인보험 이하 이사건보험계약 이라한다 을체결하였다 신청인의배우자 는 위회사소속근로자로서이사건보험계약의피보험자이다 나 보험계약 금융분쟁조정위원회 조정결정서 조정일자 조정번호 제 호 안건명피보험자가업무상질병으로사망한경우산업재해사망보험금 지급책임유무 신청인 피신청인 주 문 피신청인은신청인에게이사건보험약관에서정한바에따라산업재해사망보험금을 지급하라 신청취지 주문과같다 - 1 - 이 유 기초사실 가 보험계약의체결 신청외 는 의사업주로서 피신청인과사이에피보험자를동회사소속근로자 사망시보험수익자를피보험자의법정상속인으로하는

More information

i - ii - iii - 1 - 연도 보험급여 총계 (A) 장해급여 유족급여 일시금연금일시금연금 연금계 (B) 연금비중 (B/A, %) 기타 급여 1) 1998 14,511 3,377 979 1,657 30 1,009 7.0 8,467 1999 12,742 2,318 1,120 1,539 38 1,158 9.1 7,727 2000 14,563 2,237 1,367

More information

<B1B9B0A1B8A6B4E7BBE7C0DA2DBCF6C1A42E687770>

<B1B9B0A1B8A6B4E7BBE7C0DA2DBCF6C1A42E687770> 국가를당사자로하는계약에관한법령의 조달청해석기준 2008. 12 목 차 제 1 장총칙 1 제 2 장추정가격및예정가격 3 제 3 장계약의방법 8 제 4 장입찰및낙찰절차 23 제 5 장계약의체결및이행 29 제 6 장대형공사계약 64 제 7 장계약정보의공개등 68 제 8 장기술제안입찰등에의한계약 69 국가를당사자로하는계약에관한법령의조달청해석기준 2005. 6. 30

More information

3. 개별적인조달요구가복수로이루어지거나분할되어이루어지는계약의경우에는다음각목의 1 중에서선택한금액가. 당해계약의직전회계연도또는직전 12 월동안체결된유사한계약의총액을대상으로직후 12 월동안의수량및금액의예상변동분을감안하여조정한금액나. 동일회계연도또는직후 12 월동안에계약할금

3. 개별적인조달요구가복수로이루어지거나분할되어이루어지는계약의경우에는다음각목의 1 중에서선택한금액가. 당해계약의직전회계연도또는직전 12 월동안체결된유사한계약의총액을대상으로직후 12 월동안의수량및금액의예상변동분을감안하여조정한금액나. 동일회계연도또는직후 12 월동안에계약할금 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 [ 시행 2012.7.27] [ 대통령령제 23778 호, 2012.5.14, 일부개정 ] 제 1 장총칙 제 1 조 ( 목적 ) 이영은 국가를당사자로하는계약에관한법률 에서위임된사항과그시행에관하여필요한사항을규정함을목적으로한다. < 개정 2005.9.8> 제 2 조 ( 정의 ) 이영에서사용하는용어의정의는다음과같다. < 개정 1996.12.31,

More information

2009 신한금융지주회사현황 Shinhan Financial Group Report Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Extend Your Financial Network Shinhan Financial Group Shinhan Financial Group Shinhan Financial

More information

m (-6933, `12.5.2) ( ),,,,.,. 2 2 ( ) 1 2 (( 高 ) M10 110) 2,280, H, H.. - (, ) H, H, H. - ( 引拔 ), H,. (-6933, `12.5.2) ( ),. 3 (2,280), (, ) ( 共

m (-6933, `12.5.2) ( ),,,,.,. 2 2 ( ) 1 2 (( 高 ) M10 110) 2,280, H, H.. - (, ) H, H, H. - ( 引拔 ), H,. (-6933, `12.5.2) ( ),. 3 (2,280), (, ) ( 共 연번주요지적사항처분요구조치현황 감사결과처분요구및조치현황 No. 1 m () ( : ) 3 [(1),, ], 2. 3 2013 6~12 11( 2.7), 399KW. - 2 - m (-6933, `12.5.2) (2014-56),,,,.,. 2 2 ( ) 1 2 (( 高 ) M10 110) 2,280, H, H.. - (, ) H, H, H. - ( 引拔 ),

More information

버활동의범위를먼저확정하고, 2 그러한사이버활동이객관적으로정치에관여하는것이거나선거에관련된것인지를판단한다음, 3 그것이인정된다면위활동이피고인들의정치관여의사또는선거운동의의사아래이루어진것인지를차례로살피는것이논리적이다. 따라서이사건공소사실기재사이버활동이정치관여행위또는선거운동에해

버활동의범위를먼저확정하고, 2 그러한사이버활동이객관적으로정치에관여하는것이거나선거에관련된것인지를판단한다음, 3 그것이인정된다면위활동이피고인들의정치관여의사또는선거운동의의사아래이루어진것인지를차례로살피는것이논리적이다. 따라서이사건공소사실기재사이버활동이정치관여행위또는선거운동에해 대법원 판 결 사건 2015 도 2625 가. 공직선거법위반 나. 국가정보원법위반 피고인 피고인 1 외 2 인 상고인피고인들및검사 ( 피고인들에대하여 ) 변호인 원심판결 법무법인 ( 유한 ) 동인외 5 인 서울고등법원 2015. 2. 9. 선고 2014 노 2820 판결 판결선고 2015. 7. 16. 주 문 원심판결을파기하고, 사건을서울고등법원에환송한다.

More information

<312E20C0AFC0CFC4B3B5E55F5352444320C0FCC0DAB1E2C6C720B1B8B8C5BBE7BEE7BCAD2E687770>

<312E20C0AFC0CFC4B3B5E55F5352444320C0FCC0DAB1E2C6C720B1B8B8C5BBE7BEE7BCAD2E687770> 페이지 2 / 6 첨부 1. 공급품 목록 및 납기일정 번호 품명 모델명/사양 Vendor 단위 수량 납기 비고 1 (샘플기판) 6Layer, FR-4, 1.6T, 1온스, 2 (샘플기판) 3 (샘플기판) 4 (샘플기판) 5 (샘플기판) FRONT PANEL BOARD 3종 1. 샘플기판은 Board 별 성능시험용 2. 샘플 기판 후 Board 별 육안점검 및

More information

2. 불법파견에 고의가 있었는지 피고인들이 적어도 미필적으로나마 GM대우와 협력업체들 사이에서 행하여진 근로관계가 파견근 로자보호법에 반하는 것을 알고 있었다고 보인다(2심 판결문에서는 GM대우와 협력업체들이 불법 파견의 소지를 없애기 위한 일환으로 도급비 지급규정을

2. 불법파견에 고의가 있었는지 피고인들이 적어도 미필적으로나마 GM대우와 협력업체들 사이에서 행하여진 근로관계가 파견근 로자보호법에 반하는 것을 알고 있었다고 보인다(2심 판결문에서는 GM대우와 협력업체들이 불법 파견의 소지를 없애기 위한 일환으로 도급비 지급규정을 법무법인(유) Laborlaw 이슈판례 1 사내생산 도급에서 원청과 비혼재작업 했어도 원청지휘 받았다면 불법파견 대법 2013. 2. 28. 선고 2011도34 판결 대법원은 2013. 2. 28. GM대우자동차의 파견근로자보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨진 GM대우의 전 사장과 같은 협의로 재판을 받은 협력업체 대표 6명에게 유죄를 인정하여 벌금을

More information

- 1 -

- 1 - 차세대정보시스템구축개발사업 을위한 제안요청서 ( 안 ) < > - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 -

More information

펴본다. (1) 모성보호와여성고용촉진을통한남녀고용평등실현및근로자의일과 가정의양립지원등을그입법목적으로하고있는구 남녀고용평등과일ㆍ가정양 립지원에관한법률 ( 법률제12244 호로개정되기전의것, 이하 남녀고 용평등법 이라한다) 은제19조제1 항에서 사업주

펴본다. (1) 모성보호와여성고용촉진을통한남녀고용평등실현및근로자의일과 가정의양립지원등을그입법목적으로하고있는구 남녀고용평등과일ㆍ가정양 립지원에관한법률 ( 법률제12244 호로개정되기전의것, 이하 남녀고 용평등법 이라한다) 은제19조제1 항에서 사업주 대법원 제 부 판 결 사건 2015두51651 육아휴직급여제한및반환, 추가징수처분취소 원고, 상고인원고 소송대리인변호사김도희외 1인 피고, 피상고인서울지방고용노동청장 원심판결서울고등법원 2015. 8. 28. 선고 2014누56002 판결 판결선고 2017. 8. 23. 주 문 원심판결을파기하고, 사건을서울고등법원에환송한다. 이 유 상고이유를판단한다. 1.

More information

대법원 제 부 판 결 사 건 2018도2841 가. 사기 나. 정치자금법위반 다. 업무상횡령 피고인 피고인 1 외 13 인 상고인피고인 4, 6 및검사 ( 피고인들에대하여 ) 변호인 원심판결 법무법인향법외 6 인 서울고등법원 선고 2016 노 3

대법원 제 부 판 결 사 건 2018도2841 가. 사기 나. 정치자금법위반 다. 업무상횡령 피고인 피고인 1 외 13 인 상고인피고인 4, 6 및검사 ( 피고인들에대하여 ) 변호인 원심판결 법무법인향법외 6 인 서울고등법원 선고 2016 노 3 대법원 제 부 판 결 사 건 2018도2841 가. 사기 나. 정치자금법위반 다. 업무상횡령 피고인 피고인 1 외 13 인 상고인피고인 4, 6 및검사 ( 피고인들에대하여 ) 변호인 원심판결 법무법인향법외 6 인 서울고등법원 2018. 1. 26. 선고 2016 노 333 판결 판결선고 2019. 3. 14. 주 문 상고를모두기각한다. 이 유 상고이유를판단한다.

More information

untitled

untitled 대법원 제 3 부 판 결 사건 2004 다 50747 반론보도심판청구 신청인, 피상고인 피신청인, 상고인 신청인 피신청인 1 주식회사외 1 인 소송대리인법무법인세경 담당변호사이춘원 원심판결 서울고등법원 2004. 8. 31. 선고 2002 나 14114 판결 판결선고 2006. 11. 23. 주 문 원심판결을파기하고, 사건을서울고등법원에환송한다. 이 유 상고이유를판단한다.

More information

징계규정 징계규정 231 징계규정 : 2016. 04. 29. 제 1 조 ( 목적 ). 제 2 조 ( 기본원칙 ) 1. 2. 3. 4. 제 3 조 ( 징계위원회의구성등 ) 1. 2, 5, 2 1.,,. 3,. 4 1 1,,.,. 5. 6 ( ). 7 6. 8. 9,. 232 징계규정 1. 2. 3. ( ) 4. 10. 제 4 조 ( 징계위원회의의결 ) 1

More information

(100802)_출판보고서_경춘선 용산역 연장운행.hwp

(100802)_출판보고서_경춘선 용산역 연장운행.hwp 2010 년도설계변경사전타당성검토보고서 경춘선용산역연장운행 2010. 6. 공공투자관리센터 한국개발연구원 제 Ⅰ 장타당성검토의개요 1. 사업추진배경및필요성,. 1) ~, 7 ( 2003-277). - 04 9 ~,., ( ())... -,,,. - 2 1.. ~ ~. (311 ), 10. 2. 사업의주요내용및추진경위 가. 경춘선복선전철화사업 () : ~ 81.4km

More information

목 차 1. 선발개요 p 2. 개선내용 p 3. 세부선발계획

목 차 1. 선발개요 p 2. 개선내용 p 3. 세부선발계획 2013 년 2 학기대학장학생선발요강 2013. 6 본장학금은 KRA 와함께하는농어촌희망재단에서한국마사회특별적립금 ( 경마수익금 ) 으로지원합니다. 목 차 1. 선발개요................................................... 2 p 2. 개선내용...................................................

More information

지도임자_1204_출판(최종).hwp

지도임자_1204_출판(최종).hwp 2012 년도수요예측재조사보고서 국도 24 호선 ( 지도 ~ 임자 ) 건설사업 2012. 12 요 약 Ⅰ. 수요예측재조사의개요 1. 사업의개요 24(~) 4.99km 2 1975, 2006,, : L=4.99km(B=11.0m, V=60km/h) 3 1,955m( 2 1,920m), 3 : 182,151 ( 100%) : ~ : 2012 2019 (8) :

More information

한 TV 방송의 심층보도 프로그램은 2명의 여성 연예인이 유명배우 L모씨와 함께한 술자 리에서 촬영한 음담패설 등이 담긴 동영상을 이용해 L씨에게 거액을 요구한 사건을 다루었 다. 그런데 피의자 중 1명의 이름을 밝히면서, 또 다른 피의자는 모델 A양 이라는 자막과 함

한 TV 방송의 심층보도 프로그램은 2명의 여성 연예인이 유명배우 L모씨와 함께한 술자 리에서 촬영한 음담패설 등이 담긴 동영상을 이용해 L씨에게 거액을 요구한 사건을 다루었 다. 그런데 피의자 중 1명의 이름을 밝히면서, 또 다른 피의자는 모델 A양 이라는 자막과 함 판례토크 TV 보도와 직접 관련 없는 자료화면 어떻게 사용해야 문제없나? - 대법원 2016. 4. 15. 선고 2015다252969 판결을 중심으로 한위수 법무법인 태평양 변호사 영상이 주가 될 수밖에 없는 TV 보도프로그램에는 방송내용과 직접 관계없는 이른바 자료화면 이 사용되는 경우가 허다하다. 그런데 그 보도가 좋은 내용이라면 별 문제 없겠으나 안 좋은

More information

대법원 판 결 사건 2015 후 1454 거절결정 ( 상 ) 원고, 피상고인 어메리칸유니버시티 (American University) 소송대리인법무법인한얼 담당변호사백윤재외 2 인 피고, 상고인 원심판결 특허청장 특허법원 선고 2015 허 642

대법원 판 결 사건 2015 후 1454 거절결정 ( 상 ) 원고, 피상고인 어메리칸유니버시티 (American University) 소송대리인법무법인한얼 담당변호사백윤재외 2 인 피고, 상고인 원심판결 특허청장 특허법원 선고 2015 허 642 대법원 판 결 사건 2015 후 1454 거절결정 ( 상 ) 원고, 피상고인 어메리칸유니버시티 (American University) 소송대리인법무법인한얼 담당변호사백윤재외 2 인 피고, 상고인 원심판결 특허청장 특허법원 2015. 7. 24. 선고 2015 허 642 판결 판결선고 2018. 6. 21. 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이

More information

1. 피고의항소를기각한다. 2. 피고보조참가인들의보조참가를허가한다. 3. 항소비용중보조참가로인한부분은피고보조참가인들이, 나머지부분은피고가각부담한다. 1. 청구취지피고가 원고에게한조합설립변경인가거부처분을취소한다. 2. 항소취지제1심판결을취소한다.

1. 피고의항소를기각한다. 2. 피고보조참가인들의보조참가를허가한다. 3. 항소비용중보조참가로인한부분은피고보조참가인들이, 나머지부분은피고가각부담한다. 1. 청구취지피고가 원고에게한조합설립변경인가거부처분을취소한다. 2. 항소취지제1심판결을취소한다. 사건 2011 누 23865 조합설립변경인가거부처분취소 원고, 피항소인 주택재건축정비사업조합 서울 송달장소서울 대표자조합장 피고, 항소인 서울특별시 구청장 피고보조참가인 1. 최00 서울 2. 백00 서울 3. 김00 서울 제 1 심판결 서울행정법원 2011. 6. 24. 선고 2011 구합 8222 판결 변론종결 2011. 9. 22. 판결선고 2011.

More information

본원리이다 ( 민법제2조 ). 따라서법률관계의당사자는자신의권리를행사하거나의무를이행함에있어상대방의이익도배려하여야하고, 형평에어긋나거나신뢰를저버려서는안된다 ( 대법원 선고 99다53490 판결, 대법원 선고 2002다1321

본원리이다 ( 민법제2조 ). 따라서법률관계의당사자는자신의권리를행사하거나의무를이행함에있어상대방의이익도배려하여야하고, 형평에어긋나거나신뢰를저버려서는안된다 ( 대법원 선고 99다53490 판결, 대법원 선고 2002다1321 대법원 제 3 부 판 결 사건 2013 다 2757 상환금 원고, 상고인 원고 1 외 2 인 원고들소송대리인법무법인한누리 ( 담당변호사김상원외 3 인 ) 피고, 피상고인 대우증권주식회사 소송대리인변호사손지열외 7 인 원심판결 서울고등법원 2012. 12. 14. 선고 2010 나 58607 판결 판결선고 2015. 5. 14. 주 문 원심판결을파기하고, 사건을서울고등법원에환송한다.

More information

보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) ( ) 16. OECD (Frascati Manual) 48,381 (,, ), 20

보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) ( ) 16. OECD (Frascati Manual) 48,381 (,, ), 20 보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) 2014 10 30() 16. OECD(Frascati Manual) 48,381 (,, ), 2014,. * 통계법국가승인지정통계 ( 제 10501 호 ) 로서 1963 년에최초실시된이래, 매년시행하고있는전국

More information

....(......)(1)

....(......)(1) Finance Lecture Note Series 창업설계(캡스톤디자인)(1) 제1강. 강의소개 조 승 모1 영남대학교 경제금융학부 2015학년도 2학기 Copyright 2015 Cho, Seung Mo 1 영남대학교 상경대학 경제금융학부 조교수; (우) 712-749 경상북도 경산시 대학로 280 영남대학교 상경관 224호; choseungmo@yu.ac.kr;

More information

판결선고 주 문 1. 피고가 원고들에대하여한각영업시간제한및의무휴업일지정처분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 3. 제1항기재처분은이판결확정시까지그집행을정지한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 처분의경위가. 원고들

판결선고 주 문 1. 피고가 원고들에대하여한각영업시간제한및의무휴업일지정처분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 3. 제1항기재처분은이판결확정시까지그집행을정지한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 처분의경위가. 원고들 부산지방법원 제 1 행정부 판 결 사 건 2012구합3492 영업시간제한및의무휴업일지정처분취소 원 고 1. 주식회사 서울성동구 동대표이사최 2. 주식회사서울강남구 동공동대표이사이, 설 3. 주식회사서울중구 동대표이사신 4. 주식회사 부산북구 동대표이사김 원고들소송대리인변호사허이훈 피 고 부산광역시연제구청장소송수행자문, 김 변론종결 2012. 9. 27. -

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document 목 차 1. 목 적 2. 가이드라인의 구성 3. 계약체결인프라 3.1 업체선정방식 3.2 PRM(Partner Relationship Management) 3.3 거래희망업체의 제안제도 4. 계약체결시 준수사항 및 금지사항 4.1 계약체결시 준수사항 4.2 계약체결시 금지사항 5. 계약서 및 관련법령에 따른 충실한 계약이행 5.1 계약이행시 준수사항 5.2

More information

1. 주위적피고광주광역시는원고에게 508,200,000원및이에대하여 부터 까지는연 5%, 그다음날부터다갚는날까지는연 20% 의각비율에의한돈을지급하라. 2. 원고의주위적피고광주광역시에대한나머지청구를기각한다. 3. 소송비용중원

1. 주위적피고광주광역시는원고에게 508,200,000원및이에대하여 부터 까지는연 5%, 그다음날부터다갚는날까지는연 20% 의각비율에의한돈을지급하라. 2. 원고의주위적피고광주광역시에대한나머지청구를기각한다. 3. 소송비용중원 사 건 2011가합4737 상품권판매대금 원 고 주식회사송원광주북구대표이사고경주소송대리인변호사국중돈 주위적피고 광주광역시 광주서구내방로대표자시장강운태제1 예비적피고이O배 (1965... 생 ) 광주서구내방로주위적피고및제1 예비적피고의소송대리인법무법인 21세기종합법률사무소담당변호사서한기제2 예비적피고이O재 (63-1) 광주남구진월동변론종결 2013. 3. 22.

More information

가. 이메일출력물의증거능력에관한피고인들의상고이유에대하여피고인아닌자가작성한진술서등이공판준비나공판기일에서그작성자의진술에의하여진정성립이증명되지않았음에도형사소송법제314조에의하여증거능력이인정되려면, 그작성자가사망 질병 외국거주 소재불명, 그밖에이에준하는사유로인하여진술할수없는때

가. 이메일출력물의증거능력에관한피고인들의상고이유에대하여피고인아닌자가작성한진술서등이공판준비나공판기일에서그작성자의진술에의하여진정성립이증명되지않았음에도형사소송법제314조에의하여증거능력이인정되려면, 그작성자가사망 질병 외국거주 소재불명, 그밖에이에준하는사유로인하여진술할수없는때 사건 2016 도 8137 가. 국가보안법위반 ( 이적단체의구성등 ) 나. 국가보안법위반 ( 잠입 탈출 ) 다. 국가보안법위반 ( 찬양 고무등 ) 피고인 피고인 1 외 2 인 상고인피고인들및검사 ( 피고인 1 에대하여 ) 변호인 원심판결 법무법인동안 담당변호사조민행외 4 인 ( 피고인들을위하여 ) 서울고등법원 2016. 5. 26. 선고 2016 노 425

More information

주문과같다. 1. 기초사실 다음각사실은당사자사이에다툼이없거나, 갑제1 호증, 갑제2호증의 1, 2, 갑 제3호증의 1, 2, 갑제5, 6, 7, 12, 13 호증, 갑제14호증의 1, 2, 갑제15 내지 18호증 의각기재에변론전체의취지를종합하여이를인정할수있다. 가. 이

주문과같다. 1. 기초사실 다음각사실은당사자사이에다툼이없거나, 갑제1 호증, 갑제2호증의 1, 2, 갑 제3호증의 1, 2, 갑제5, 6, 7, 12, 13 호증, 갑제14호증의 1, 2, 갑제15 내지 18호증 의각기재에변론전체의취지를종합하여이를인정할수있다. 가. 이 사건 2007가합1318 채무부존재확인 원고 P화재보험주식회사 소송대리인법무법인동래 담당변호사김충희, 김인일 피고 D (61 년생, 남) 변론종결 2009. 1. 8. 판결선고 2009. 1. 22. 소송대리인변호사정호석 1. 망 A가 2006. 12. 6. 패혈증진단을받고입원치료한것과 2006. 12. 8. 사망한것 과관련하여원고와피고사이에 2005. 9.

More information

2016년 신호등 4월호 내지A.indd

2016년 신호등 4월호 내지A.indd www.koroad.or.kr E-book 04 2016. Vol. 428 30 C o n t e n t s 08 50 24 46 04 20 46,, 06 24 50!! 08? 28, 54 KoROAD(1)! 12 30 58 KoROAD(2) (School Zone) 16 60 34 18 62 38, 64 KoROAD, 40 11 (IBA) 4!, 68. 428

More information

<B3EDB9AEC0DBBCBAB9FD2E687770>

<B3EDB9AEC0DBBCBAB9FD2E687770> (1) 주제 의식의 원칙 논문은 주제 의식이 잘 드러나야 한다. 주제 의식은 논문을 쓰는 사람의 의도나 글의 목적 과 밀접한 관련이 있다. (2) 협력의 원칙 독자는 필자를 이해하려고 마음먹은 사람이다. 따라서 필자는 독자가 이해할 수 있는 말이 나 표현을 사용하여 독자의 노력에 협력해야 한다는 것이다. (3) 논리적 엄격성의 원칙 감정이나 독단적인 선언이

More information

28. 부터 까지는연 5% 의, 그다음날부터다갚는날까지는연 20% 의각 비율로계산한돈을지급하라. 3. 원고의피고 A2 에대한항소를기각한다. 4. 원고와피고 A1 주식회사, A3, A4 사이에생긴소송총비용은같은피고들이부담하 고, 원고와피고 A2

28. 부터 까지는연 5% 의, 그다음날부터다갚는날까지는연 20% 의각 비율로계산한돈을지급하라. 3. 원고의피고 A2 에대한항소를기각한다. 4. 원고와피고 A1 주식회사, A3, A4 사이에생긴소송총비용은같은피고들이부담하 고, 원고와피고 A2 사건 2008나18502 손해배상( 기) 원고, 항소인 보험주식회사 소송대리인법무법인정인 담당변호사박봉환, 손범식 피고, 피항소인 1. A2 (67 년생, 남) 2. A1 주식회사 3. A3 (60 년생, 남) 소송대리인변호사김웅지 4. A4 (57 년생, 남) 제 1 심판결부산지방법원 2008. 9. 19. 선고 2007가단162753 판결 변론종결 2009.

More information

untitled

untitled 서울가정법원 제 2 부 심 판 사건 2008 느합 ** 상속재산분할 2008 느합 **( 병합 ) 기여분 청구인 62 년생 상대방 1. 갑 (50년생) 2. 을 (52년생) 3. 병 (54년생) 4. 정 (58년생) 5. 무 2009. 4. 21. 실종선고 (1972. 12. 15. 실종기간만료 ) 주 문 1. 이사건각심판청구중상대방무에대한청구부분을각하한다.

More information

(별지2) 이자율 조견표 (20160623).hwp

(별지2) 이자율 조견표 (20160623).hwp 이자율 조견표 시행일 : 2016. 6. 23. 거치식 예금 (이율 : 연, %) [정기예금] 월이자 지급식 개인 만기일시 지급식 법인 개인 법인 1개월이상 3개월미만 만기 0.95 0.95 0.95 0.95 3개월이상 6개월미만 만기 1.05 1.05 1.10 1.10 6개월이상 9개월미만 만기 1.20 1.20 1.25 1.25 9개월이상 12개월미만 만기

More information

(법률칼럼)

(법률칼럼) 노동칼럼 최저임금판결의최근동향과쟁점 ( 법무법인 ( 유 ) 지평이광선변호사, 구자형변호사 ) 1. 들어가며 최저임금관련사건은지난수년간꾸준히증가해왔습니다. 최저임금법위반사건형사판결은 2006년총 6건에불과하였으나, 2010년에는총 17건이었고 ( 이상고용노동부집계 ), 2015년에는형사공판사건제1심판결만 38건이었으며, 2016년에는형사공판사건제1심판결만 58건이었습니다

More information

ㆍ ㄷ ㄹ

ㆍ ㄷ ㄹ 2018 년제 29 회공인중개사시험대비 제 2 회전국연합모의고사 < 정답및해설 > 수요량의변화율수요의가격탄력성 가격의변화율 수요량의변동분 원래의수요량 가격의변동분 원래의가격 수요량의변동분 세대 만원 만원 수요량변동분 지역서비스업의고용인구 지역모든산업의고용인구 = 전국서비스업의고용인구 전국모든산업의고용인구 ㆍ ㄷ ㄹ [92 다 41528] ⑤ 50. (하) 기한이익

More information

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp < 목차 > 2011 년 1/4 분기지역경제동향 ( 요약 ) * 생산은광공업생산지수, 고용은취업자수이며, ( ) 의숫자는전년동분기대비증감률임 < 분기주요지역경제지표 1 > [ 전년동분기비, %] 시 도 ( 권역 1) ) 광공업생산지수 2) 대형소매점판매액지수 3) 취업자수 10.2/4 3/4 4/4 11.1/4 p 10.2/4 3/4 4/4 11.1/4 p

More information

< B3E2B5B5204B2D BDC3BDBAC5DB20B8C5B4BABEF328C3D6C1BE292E687770>

< B3E2B5B5204B2D BDC3BDBAC5DB20B8C5B4BABEF328C3D6C1BE292E687770> < K-apt 기초자료구성편 > 1 < 관리비등록등관련정보구성편 > 24 고 고 고 < 전자입찰및수의계약구성편 > 53 고 고 고 < 공동주택관리내역등록편 > 103 < 통계등기타화면구성편 > 111 K-apt 기초자료구성편 고 1 2 3 4 5 6 7 고 - :,. (.) 6 3. 4.. 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 1 2 한국감정원

More information

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요 2015 년 4 월 2 일공보 2015-4 2 호 이자료는 4 월 3 일조간부터취급하여 주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 4 월 2 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 금융기관대출행태서베이결과 ( 2015 년 1/4 분기동향및 2015 년 2/4 분기전망 ) 문의처 : 금융안정국금융시스템분석부은행분석팀과장조성민, 조사역권수한 Tel : (02)

More information

사업제안서서식 2011. 12 의료기관명 0. 기진출사업내용결과보고서작성계획 0.1 해외진출추진배경및목적 0.2 진출대상국 ( 지역 ) 선정이유 0.3 유사진출사례분석계획 0.4 현지시장환경및관련제도 ( 의료기관개설및의료인면허관련 ) 조사계획 0.5 현지네트워크및파트너쉽구축과정및결과작성계획 0.6 사업추진시애로사항 ( 법, 제도등 ) 및정책건의사항작성계획

More information

하도급법상지급명령의법적쟁점 - 대법원 선고 2013 두 판결및 대법원 선고 2012 두 1555 판결 - 손계준 * 3) Ⅰ. 서론 1. 논의의배경과지급명령의도입연혁 독점규제및공정거래에관한법률 이하 독점규제법

하도급법상지급명령의법적쟁점 - 대법원 선고 2013 두 판결및 대법원 선고 2012 두 1555 판결 - 손계준 * 3) Ⅰ. 서론 1. 논의의배경과지급명령의도입연혁 독점규제및공정거래에관한법률 이하 독점규제법 하도급법상지급명령의법적쟁점 - 대법원 2015. 12. 10. 선고 2013 두 35013 판결및 대법원 2016. 2. 18. 선고 2012 두 1555 판결 - 손계준 * 3) Ⅰ. 서론 1. 논의의배경과지급명령의도입연혁 독점규제및공정거래에관한법률 이하 독점규제법 은시장지배적지위남용행위 부당한공동행위 불공정거래행위등을한사업자에대한시정조치로서가격의인하 당해행위의중지

More information